TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Programme agricole ITALIE-SENEGAL (PAIS) PUBLIÉ LE: 02/05/2019 DATE LIMITE: 18/06/2019 RÉFÉRENCE: T_PAIS_012 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Programme agricole ITALIE-SENEGAL (PAIS) Appel d’Offres N°T_PAIS_012 Travaux d’aménagement primaire et secondaire de 2400ha de vallées dans la région de Kolda Montant Maximum Estimé : 2 619 914 Euro, soit 1 718 550 882 F CFA pour les quatre lots : Lot 1 : 642 473,57 Euro, soit 421 435 038 f CFA ; Lot 2 : 830 746,12 Euro, soit 544 933 737 F CFA ; Lot 3 : 664 773,35 Euro, soit 436 062 738 F CFA ; Lot 4 : 481 920,87 Euro, soit 316 119 369 F CFA ; 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Soleil du 12 décembre 2018. 2. Le Gouvernement du Sénégal a obtenu des fonds dans le cadre du crédit concessionnel de la République d’Italie au titre de la gestion 2019 et a l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché objet de l’appel d’offres N° T_PAIS_012. 3. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux d’aménagement primaire et secondaire de 2400 ha de vallées dans la région de Kolda, réparti en quatre (04) lots: Commune de Médina El Hadj  Lot 1 : Temento Demba – Pakina Manding, Saré Ndiaye –Damantang Commune de Coumbacara  Lot 2 : Boubérel-Saré Moussa, Boubérel-Gninguiné, Médina Ndondy Communes de Dioulacolon et Saré Guidé Yoro  Lot 3: Téminguel Féré- Taminguel Fily, Baya – Diébang, Mballocounda Commune de Bagadfadji  Lot 4: Lingkiringto, Alouar-Afia 4. Les travaux à réaliser comporteront sur la construction d’ouvrages de régulation en béton armé (bec de canard avec vannes), de digue en terre et contruction de dallots de un à plusieurs passes, aménagements secondaires et labour de rizières. 5. Le PAIS organisera une réunion préparatoire avec l’ensemble des potentiels candidats, ainsi qu’une visite groupée du site des travaux à la charge des mêmes candidats. Cette réunion se tiendra de préférence à mi-période de préparation des offres, afin que les candidats aient eu le temps de prendre connaissance du dossier d’appel d’offres et des circonstances particulières des travaux, et qu’ils aient le temps nécessaire de prendre en compte dans la préparation de leur offre, les renseignements obtenus lors de cette réunion et de la visite du site. « Une réunion préparatoire et visite auront lieu au lieu et date ci-après : Lieu : Kolda Date : 22 /05 / 2019 Date : 30/05/2019 Suite à la visite une attestation sera delivrée aux participants. 6. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles du Sénégal ou d’un Etat membre de l’OCDE et des pays en voie de développement, conformément à l’entente technique entre l’Italie et le Sénégal. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Coordinateur du PAIS, Monsieur Ameth Tidiane FALL, à Sacré Cœur 3, villa n°10051, vers le Rond-point JVC, Dakar, tél : (+221) 33 825 53 35 e-mail : paisugpn@gmail.com et prendre onnaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse, tous les jours ouvrables de 08 heures à 17 heures. 8. Les exigences en matière de qualifications pour chacun des lots sont: voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. Expérience générale : avoir une expérience générale des marchés, en tant qu’entrepreneur au cours des cinq (05) dernières années (2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Expérience spécifique : avoir réalisé au cours des cinq(05) dernières années (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) au moins deux (02) projets de nature et de complexité similaire avec une valeur minimale par projet de : Lot 1: 300 000 000 FCFA; Lot 2: 400 000 000 FCFA; Lot 3: 300 000 000 FCFA; Lot 4: 250 000 000 FCFA. 7 Les Candidats devront fournir les attestations de travaux ou les procès-verbaux de réception des travaux. Les prestations qui ne sont pas accompagnées d’une attestation de bonne exécution ou de procès-verbaux de réception ne seront pas comptabilisées. - Les entreprises italiennes doivent posséder les qualités requises pour le marché selon ce qui est établi par le décret du Président de la République italienne n. 34/2000, ainsi que ses modifications ultérieures en particulier par le décret législatif n. 50/ 2016. Moyens financiers : avoir au minimum un chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années (2015-2016-2017) de Lot 1: 600 000 000 FCFA Lot 2: 800 000 000 FCFA Lot 3: 650 000 000 FCFA Lot 4: 450 000 000 FCFA Disposer de facilité de crédits auprès d’un établissement financier de premier ordre d’un montant équivalent à : Lot 1: 200 000 000 FCFA Lot 2: 250 000 000 FCFA Lot 3: 225 000 000 FCFA Lot 4: 150 000 000 FCFA NB : l’attestation de la ligne de credit devra etre produite par un établissement bancaire agréé par le Ministére de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP). Les compagnies d’assurance ne sont pas habilitées à délivrer des attestations de ligne de crédit, conformément à la décision de l’ARMP n°041/18/ARMP/CRD du 28 mars 2018. Disposer des états financiers certifiés des trois derniers exercices (2015, 2016 et 2017), dûment certifiés par un expert comptable agréé par l’ONECCA ou un organismmes assimilé. Disposer de Moyens humains et matériels (cf dossier d’appel d’offres pour plus de détails) Avoir participé à la réunion préparatoire et la visite du site. Les couts y afférents seront à la charge du candidat. Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration signée, incluse au formulaire de soumission pour un contrat de travaux, selon laquelle ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées : - Qui se trouvent dans les conditions prévues par la législation « Antimafia » italienne ; les candidats italiens doivent fournir la documentation prévue par le decret legislatif n.159 du 6 septembre 2011 et succes 8 sives integrations et corrections. La loi établie l’exclusion de l’appel d’offre si le candidat ne dépose pas la documentation prévue à la soumission. Les candidats/soumissionnaires non italiens doivent fournir des pièces justificatives démontrant l'absence de poursuites pénales ayant la même valeur, si prévues par leurs lois nationales respectives ; - Qui sont en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité ou qui sont dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; - Qui font l’objet d’une procédure suite à: une déclaration de banqueroute, liquidation, administration judiciaire, concordat préventif ou procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; - Qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle, commis par les sujets juridiques soumissionnaires ou leurs partenaires ou leurs directeurs; - Qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier; - Qui ne soient pas à jour avec leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale selon les lois du pays dans lequel elles sont établies; - Qui ne soient pas à jour avec leurs obligations relatives au payement de leurs impôts selon les lois du pays dans lequel elles sont établies; - Qui se soient rendues responsables de graves inexactitudes dans les informations fournies et requises par le MAECI-DGCS pour être admises à l’appel d’offres ou pour signer le contrat; - Qui ont été déclarées responsables, pour non-respect des obligations contractuelles, de fautes graves dans l’exécution d’un autre contrat passé avec le MAECI-DGCS ou d’un contrat financé par des fonds italiens. 9. Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu moyennant paiement d’un montant non remboursable soixante quinze mille (75 000) F CFA ou 114,33 Euro auprès de la comptabilité du PAIS à Sacré Cœur 3, villa n°10051, vers le Rond-point JVC, Dakar tél : (+221) 33 825 53 35. Toutefois un exemplaire du dossier est disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent, tous les jours ouvrables de 08 heures à 17 heures. 10. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Programme Agricole Italie Sénégal (PAIS) Sacré Cœur 3, villa n°10051, vers le Rond-point JVC, Dakar, tél : (+221) 33 825 53 35, au plus tard le 18 juin 2019 à 10 heures 30 mn précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après : Salle de Conférence du Programme Agricole Italie Sénégal 9 (PAIS) Sacré Cœur 3, villa n°10051, vers le Rond-point JVC, Dakar, tél : (+221) 33 825 53 35, le 18 juin 2019 à 10 heures 30 mn précises. 11. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission valable vingt-huit (28) jours après l’expiration de la validité des offres, soit 148 jours après la date limite de dépôt des offres. Le montant de la garantie de soumission est de : - Lot 1 : 10 671,43 Euro, soit 7 000 000 f CFA ; - Lot 2 : 12 195 ,92 Euro, soit 8 000 000 F CFA ; - Lot 3 : 9 146,94 Euro, soit 6 000 000 F CFA ; - Lot 4 : 7 622,45 Euro, soit 5 000 000 F CFA ; NB : Les offres devront etre libellé en HT/HD Le délai contractuel des travaux est de six (06) mois par lot et prennent effet à partir de la date de notification de l'ordre de service de démarrage des travaux. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Cent-vingt (120) jours à compter de la date limite de soumission. Le Coordonnateur National du PAIS Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal