TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) PUBLIÉ LE: 14/07/2014 DATE LIMITE: 27/08/2014 RÉFÉRENCE: T_DPMG_038 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Télécharger le DAO/TDR : Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SÉNÉGAL AVIS D’APPEL D’OFFRES Réhabilitation de la dalle de couverture et du mur de clôture de l’agence et du logement de la Direction Régionale de Saint-Louis. 1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien Le Soleil du 17 janvier 2014. 2. La Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) a inscrit dans son budget de croissance et de renouvellement 2014 des fonds, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du Marché de travaux de réhabilitation de la dalle de couverture et du mur de clôture de l’agence et du logement de la Direction Régionale de Saint-Louis. 3. La SONES sollicite des Offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser en un (01) lot unique, des travaux de réhabilitation de la dalle de couverture et du mur de clôture de l’agence et du logement de la Direction Régionale de Saint-Louis. 4. La passation des Marchés sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés Publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de la SONES et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de la SONES du Lundi au Jeudi de 08 h à 13h et de 14 h à 17 h et le vendredi de 08 h à 13 h. 6. Les exigences en matière de qualification sont : Les soumissionnaires devront justifier d’une expérience d’au moins deux (02) références en tant qu’entreprise principale dans la réalisation de travaux de génie civil (bâtiment) de complexité similaire aux travaux, objet du présent appel d’offres, au cours des 5 dernières années. Les soumissionnaires devront justifier et disposer d’un personnel qualifié pour l’encadrement et l’exécution des travaux, objet du présent appel d’offres, dans les règles de l’art. Celui-ci comprendra au minimum: · un chef du projet, Ingénieur du Génie Civil, ayant au moins trois (3) ans d’expérience dans les travaux de construction de bâtiments; · un chef de chantier, Technicien Supérieur du Génie Civil, ayant cinq (5) ans d’expérience dans les travaux de construction de bâtiments; · un chef d’équipe, ouvrier qualifié, pour chacun des corps d’état concernés. Les soumissionnaires tiendront compte dans leurs offres, des honoraires des bureaux d’études et de contrôle, cabinets agréés et spécialisés dans le domaine du génie civil, et dont le maître d’ouvrage exige leur participation à titre de consultants lors de la réalisation du projet. Le matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter au chantier sera constitué au minimum de: · 1 lot de bois de coffrage; · 1 aiguille vibrante; · 1 bétonnière de capacité minimale 300 litres; · 1 lot d’étais métalliques; · 1 lot d’outillage pour chaque corps d’état concerné. Le montant minimum de liquidités / facilités de crédit net de tous autres engagements contractuels du soumissionnaire doit être de vingt cinq millions (25 000000) FCFA. Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de génie civil au cours des trois dernières années doit être au moins égal à cent millions (100 000000) FCFA. Pour ce faire, le soumissionnaire devra fournir un bilan certifié des trois (03) exercices concernés (2011, 2012 et 2013) et donner la liste des travaux en cours suivant le tableau joint en annexe. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’Offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : Bureau du Courrier de la SONES, Route du Front de Terre à Dakar - Hann, siège de la SONES, 3ème étage, pièce n°A3.05, contre un paiement non remboursable de Cinquante Mille (50 000) FCFA. Le paiement se fera par présentation d’un chèque certifié à l’ordre de la SONES ou en numéraire auprès de la Direction Financière et Comptable de la SONES contre remise d’un reçu de paiement. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Bureau du Courrier de la SONES, Hann - Route du Front de Terre, siège de la SONES, 3ème étage, pièce n°A3.05 à Dakar-Hann au plus tard le mercredi 27 août 2014 à 10 h 00 mn. Les offres remises en retard ne sont pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents, à l’adresse ci-après: Salle du Conseil d’Administration de la SONES, pièce n° A3.07, 3ème étage, siège de la SONES, route du Front de Terre - Hann à Dakar le mercredi 27 août 2014 à 10 h 00 mn. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Un Million (1000 000), valable vingt-huit (28) jours après expiration de l’offre. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 9. Une visite du site sera organisée le mardi 15 juillet 2014 à partir de 10 heures au siège de la Direction Régionale de la SDE à Saint-Louis et sera immédiatement suivie de la réunion préparatoire qui se tiendra sur le site. LA DIRECTRICE GÉNÉRALE Madame ANTA SECK Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal