TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Ministère de la Culture et du Patrimoine historique (MCPH) PUBLIÉ LE: 06/01/2017 DATE LIMITE: 23/01/2017 RÉFÉRENCE: T_DPC_116 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Ministère de la Culture et de la Communication Direction du Patrimoine Culturel ------ Avis de demande de Renseignements !et de prix à compétition ouverte (DRPO) ------------- DRPO N° 001/2016/MCC/DPC/T 1. Cet Avis d’appel de demande de renseignements et de prix ouverte(DRPO) fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal le Soleil du 1er décembre 2016 2. Le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction du Patrimoine Culturel) a obtenu à travers des Fonds Japonais logés à l’Unesco des crédits pour financer des travaux de Protection du Littoral de Gorée. 3. Le Ministère de la Culture et de la Communication, (Direction du Patrimoine Culturel) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de reprise de trottoirs, de murs cassés et de protection d’édifices sur l’ile de Gorée. 4. Une visite des lieux est impérative pour tout soumissionnaire (une visite guidée sera organisée). 5. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Culture et de la Communication, 11ème étage, immeuble Adja Fatou Nourou Diop, allées Papa Guèye Fall à Dakar tél 33849 03 33. Email cpm.culture@gmail.com. tous les jours ouvrables et prendre connaissance documents d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 08h à 13H30 et 14H30 à 17H. 7. Les exigences en matière de qualifications sont: - Capacité financière : - a) Produire une attestation de capacité financière/ligne de crédit net d’autres engagements contractuels délivrés par une institution financière d’un montant minimum de 25000000 FCFA - b) Fournir les états financiers des trois(03) dernières années (2013, 2014,2015) dûment certifiées par un commissaire aux comptes agrée; - c) Disposer d’un chiffre d’affaires moyen annuel sur les trois(03) dernières années (2013, 2014,2015) au moins égal à 100000000FCFA - Capacité technique et expérience: a) Les soumissionnaires devront justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale de bâtiment et travaux publics et avoir réalisé au moins deux(02) marchés similaires aux travaux objet du présent appel d’offres au cours des trois dernières années (2013,2014, 2015) d’un montant de70000000FCFA chacun: b) Le Directeur des travaux devra justifier d’une expérience globale de huit(08) années dont cinq(05) pour des travaux similaires et devra être un Ingénier en génie civil c) Le conducteur des travaux devra justifier d’au moins 05 années d’expérience dont trois(03) pour des travaux similaires et devra être un technicien supérieur en génie civil . d) Le matériel essentiel dont le candidat devra disposer est le suivant: - Un Bateau pour le transport maritime du matériel et des matériaux(en propriété ou en location) - NB: En propriété de préférence - Le matériel de chantier de bâtiment et de travaux publics indispensable pour le chantier. 7 Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier de demande de renseignements et de prix complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après: Cellule de passation des marchés publics, Immeuble Fatou Nourou Diop, 11ème étage, Ministère de la Culture et de la Communication à Dakarcontre un paiement non remboursable de 25000 FCFA La méthode de paiement sera en espèces. Les soumissions doivent être remises auprès du secrétariat de la Cellule de Passation des Marchés publics du Ministre de la Culture et de la Communication, Allées Papa Gueye FALL, Immeuble Adja Fatou Nourou DIOP, 11eme étage) au plus tard le lundi 23 janvier 2017 à 10H30 mn (Temps Universel). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 60 jours à compter de la date limite de soumission. Conformément à la clause 8.1 des IC. 8 Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 23 décembre 2016 à 10H30 mn (Temps Universel) à l’adresseci-dessus. 9 Nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos sincères salutations. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. LE DIRECTEUR Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal