TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Ministère des Sports PUBLIÉ LE: 30/05/2016 DATE LIMITE: 17/06/2016 RÉFÉRENCE: T_DIS_089 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification MINISTERE DES SPORTS DIRECTION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES APPEL D’OFFRES N° T-DIS-089 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal le Soleil du 30/12/2015. 2. Le Ministère des Sports a obtenu dans le cadre de son Budget Consolidé d’Investissement (BCI) 2015 des fonds, pour financer les travaux et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de construction des stades régionaux de Kédougou, Kaffrine et Sédhiou. 3. Le Ministère des Sports sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants: · Installation du chantier amenée et repli du matériel · Travaux de terrassement et de nivellement suivant les cotes des projets; § Construction d une (01) tribune de 2000 places dans chaque stade; § Construction de deux (02) vestiaires joueurs; § Construction d’un (01) vestiaire pour arbitres; § Construction de mur bahut et grille de protection; § Construction de mur de clôture et guichets; § Construction de box toilettes pour le public; § Construction de plateau multifonctionnel; § Construction d’une piste d’athlétisme de 400ml 8 couloirs en synthétique Charpente et couverture; § la réalisation de gazon synthétique; § La réalisation de l’éclairage sportif et ambiant; § l’assainissement du stade. Ces travaux sont répartis en trois lots: - lot 1: stade de Kédougou; - lot 2: stade de Kaffrine; - lot 3: stade de Sédhiou. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de La Direction des infrastructures Sportives du Ministère des Sports et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Ministère des Sports Rue 110 X G Zone B; 3e étage, Bureau d’études des équipements sportifs. Tel: 33859 38 53 tous les jours ouvrables de 8 H à 17 H. s’adresser à Monsieur Cheikh Ibrahima Sarr, E- Mail: cheikh.ibrahima1805@gmail.com 6. Critères de qualification Les exigences en matière de qualification sont: a) Le candidat devra justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la construction d’au moins d’un (1) ouvrage de nature et de complexité similaires aux travaux objet du présent appel d’offre au cours des cinq (5) dernières années (2011, 2012, 2013, 2014 et 2015). Cette expérience devra compter au moins: une tribune, un éclairage sportif, un terrain en gazon synthétique ou naturel. Pour ce faire, le candidat devra apporter des attestations de service fait ou copies du marché exécuté. b) le Candidat doit établir qu’il a accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de: - Lot 1:700 000 000 F CFA; - Lot 2: 600000000 F CFA; - Lot 3:700 000 000 F CFA. c) Avoir un minimum de chiffre d’affaire annuel moyen pour les travaux de construction au cours des trois (3) dernières années (2013, 2014 et 2015)d’un montant au moins égale à: - Lot 1: 4 500 000000 F CFA; - Lot 2:3 700000 000 F CFA; - Lot 3: 4 500000 000 F CFA. du montant TTC des travaux en cours. d) Le Personnel Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes: (voir annexe A DPAO).sauf pour le directeur des travaux e) Le matériel Le Candidat doit établir qu’il a les matériels suivants: (voir annexe A DPAO). N.B: Les photocopies non légalisées des pièces énumérées ci-dessus ne seront pas acceptées. Les entreprises soumissionnaires devront présenter un échantillon du gazon synthétique à proposer. Le candidat devra, en outre, faire: - Une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas en cours de procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle; - Une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la charte de transparence et d’éthique en matière de marchés publics adopté par décret et qu’il s’engage à les respecter. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après La Direction des infrastructures Sportives Ministère des Sports Rue 110 X G Zone B Tel: 33859 38 53 tous les jours ouvrables de 8 H à 17 H contre un paiement non remboursable de cent mille francs (100000 FCFA). Le mode de paiement sera en liquide. Le document d’Appel d’offres sera adressé par poste ou déposé à l’adresse indiquée par le candidat. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Ministère des Sports, Direction des infrastructures Sportives Rue 110 X G Zone B; 3e étage, secrétariat de la Direction. Tel: 33859 38 53 tous les jours ouvrables de 8 H à 17 H au plus tard le-Lundi 30 MAI 2016 à 10 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après: Ministère des Sports, Rue 110 X G Zone B, Salle de conférence rez chaussée à gauche, le Lundi 30 Mai 2016 à 10 heures 15 minutes. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de: - lot 1: 50000 000 F CFA; - Lot 2: 42000000 F CFA; - Lot 3:50000 000 F CFA. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission. Le Directeur des Infrastructures Sportives CHEIKH AHMED TIDIANE SARR Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal