TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) PUBLIÉ LE: 20/04/2012 DATE LIMITE: 23/05/2012 RÉFÉRENCE: T_DET_028 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) Avis d'Appel d'Offres n° T_DET_028 TRAVAUX D’AMENAGEMENT POUR LA SECURISATION DU FORAGE F4 DE KEDOUGOU (CLOTURE, GROUPE ELECTROGENE, ETC.) - (T_DET_028) Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien Le Soleil du 26 janvier 2012. La Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) a inscrit dans son budget de croissance et de renouvellement 2012 des fonds, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du Marché de travaux d’aménagement pour la sécurisation du forage F4 de Kédougou (Clôture, groupe électrogène, etc.) T_DET_ 028. La SONES sollicite des Offres de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux constituésen lot unique. La passation des Marchés sera conduite par Appel d’Offres tel que défini dans le Code des Marchés Publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Seccrétariat de la Direction des Etudes et des Travaux de la SONES, Hann Route du Front de Terre Tel: 33839 78 14 et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres, du Lundi au Jeudi de 08h à 13h et de 14h à 17h et le vendredi de 08h à 13h 30. Les exigences en matière de qualification sont: a) Avoir réalisé avec succès en tant qu’entreprise principale au moins deux projets d’installation de groupe électrogène de forage profond au cours des cinq dernières années, ces références seront accompagnées d’une attestation établie et signée par le Maître d’ouvrage concerné. b) Présenter: - un chef de projet et un conducteur de travaux de niveau ingénieur électromécanicien ayant au moins dix (10) ans d’expérience chacun dans les travaux d’équipement de pompage et d’installation de groupe électrogène. - Un chef de chantier ayant au moins dix (10) ans d’expérience dans les travaux d’installation de groupe électrogène et de station de pompage, - Un chef de chantier ou chef d’équipe électricien ayant au moins dix (10) ans d’expérience dans les travaux de forage et station de pompage, - Un chef de chantier maçon ayant au moins dix (10) ans d’expérience dans les travaux de génie civil / bâtiments. Le matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter au chantier est le suivant(préciser propriétés, leasing, location, etc.) : - 02 bétonnières au moins de 300 litres pour la confection des bétons, - 01 compacteur à main type BOMAG ou équivalent, - 01 camion benne de 8 m3, - 01 véhicule pick-up, - 01 ensemble d’équipements topographiques, - 01 ensemble de matériel de laboratoire pour les mesures de compactage. c) Le montant minimum de liquidités / facilités de crédit net de tous autres engagements contractuels du soumissionnaire doit être decent cinquante millions (150.000.000) FCFA. d) Le chiffre d’affaires général annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du soumissionnaire au cours des trois dernières années doit être au moins égal à deux cent millions (200.000.000) de FCFA. Pour ce faire, le soumissionnaire devra fournir un bilan certifié des trois (03) exercicesconcernés (2008, 2009, 2010) et donner la liste des travaux en cours suivant le tableau joint en annexe. Avoir réalisé un chiffre d’affaires spécialisés en travaux d’installation de groupe électrogène et de station de pompage d’un montant de cent cinquante millions (150.000.000) de FCFA au moins dans les trois dernières années (2008, 2009, 2010). Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après: secrétariat de la Direction Générale de la SONES, Hann – Route du Front de Terre, siège de la SONES, 3ème étage, pièce n°A3.05 à Dakar, contre un paiement non remboursable de cinquante mille (50000) F CFA. Le paiement se fera par présentation d’un chèque de banque ou chèque certifié à l’ordre de la SONES ou en numéraire auprès de la Direction Financière et Comptable de la SONES contre remise d’un reçu de paiement; Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: secrétariat de la Direction Générale de la SONES, Hann – Route du Front de Terre, siège de la SONES, 3ème étage, pièce n°A3.05 à Dakar au plus tard le mercerdi 23 mai 2012 à 10h 00 mn. Les offres remises en retard ne sont pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des réprésentants des candidats présents, à l’adresse ci-après: Salle du Conseil d’Administration de la SONES, pièce n° A3.07, 3ème étage, siège de la SONES, route du Front de Terre – Hann à Dakar le mercerdi 23 mai 2012 à 10h 00 mn. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2.000.000) F CFA. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOBNES IBRAHIMA DIALLO Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal