TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Centre Régional des Oeuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) PUBLIÉ LE: 01/12/2023 DATE LIMITE: 30/12/2023 RÉFÉRENCE: T_CROUS_036 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Télécharger le DAO/TDR : Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE SAINT-LOUIS Avis d’Appel d’offres ouvert Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification Centre Régional Des Œuvres Universitaires De Saint – Louis AOO N° T_CROUS_036 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la publication de l’avis général de passation des marchés dans le journal «Direct News» N° 879 en date du Samedi 14 Janvier 2023 et dans le portail des marchés publics (www.marchespublics.sn). 2. Le Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint – Louis (CROUS) a l’intention d’utiliser une partie des fonds de son budget annuel pour effectuer des paiements au titre du Marché de Travaux de Réhabilitation des Villages Universitaires (Rafraichissement de la peinture des villages Universitaires A, C, D, E et F) au CROUS 3. Le CROUS sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser des Travaux de Réhabilitation des Villages Universitaires (Rafraichissement de la peinture des villages Universitaires A, C, D, E et F) au CROUS en un (01) lot unique: 4. La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini dans le code des marchés publics décret N° 2022 – 2295 du 28 Décembre 2022), et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Chef de la Division de l’Entretien et des Constructions du CROUS N° Tél.: 77628 65 47 ou Dr Bassirou DIEYE Responsable des marchés N° Tél 77650 37 36 adresse e-mail dieyebassirou7@gmail.com à la Direction du CROUS sise à Ndiolofène derrière le Commissariat de Sor Saint Louis et prendre connaissance des documents d’Appel d’offre à la même adresse du Lundi au vendredi de 09 heures à 16 heures. 6. Les exigences en matière de qualifications sontfournies par écrit conformément aux conditions ci – après : Critères de qualification Les soumissionnaires devront justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la construction d’au moins deux (02) ouvrages de nature et de complexité similaire aux travaux objet du présent appel d’offres au cours des Cinq (05) dernières années (2018,2019, 2020 2021 et 2022). Capacité financière Produire des Etats financiers durant les trois (03) années (2020, 2021, 2022) certifiés par un Expert -Comptable agréé par l’ONECCA ou par un « organisme assimilé ». Le montant minimum de liquidités / facilités de crédit net de tous autres engagements contractuels du soumissionnaire doivent être de Soixante Dix Millions (70 000 000) de FCFA. Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction requis de la part du soumissionnaire au cours des trois dernières années (2020, 2021 et 2022) doit être au moins égal à Deux Cent millions (200000000) de FCFA. Capacité technique et expérience Joindre les attestations de bonne exécution des administrations ou structures ayant bénéficié de ces prestations et les copies des marchés exécutés; Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes : No Position Qualifications Expérience globale en travaux (années) Expérience dans des travaux similaires (années) 1 Conducteur des travaux Technicien supérieur en BTP ou équivalent 05 05 2 Superviseur des travaux Technicien supérieur en BTP ou équivalent 05 02 3 Chef d’équipe peintre de profession responsable des opérations (fournir des références confirmées en la matière) 05 02 Le conducteur des travaux devra justifier moins d’une expérience de deux (02) projets similaires durant les Cinq (05) dernières années (2018, 2019, 2020, 2021 et 2022) dont un (01) en tant que conducteur de travaux. Le Superviseur des travaux devra justifier d’au moins d’une expérience de deux (02) projets similaires durant les Cinq (05) dernières années (2018, 2019, 2020, 2021 et 2022) dont un (01) en tant que superviseur des travaux. Le chef de d’équipe devra justifier d’au moins d’une expérience de deux (02) projets similaires durant les cinq (05) dernières années (2018, 2019, 2020, 2021 et 2022) dont un (01) en tant que chef d’équipe. Pour le personnel, joindre une copie légalisée de chaque diplôme à l’appui. · Le matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter au chantier est le suivant: Numéro Type et caractéristiques du matériel Nombre minimum requis 1 Echelle 01 2 Escabeau 01 3 Lot de matériels de peinture 01 4 Brosse plate 50 5 Brosses rondes 50 6 Spalters 50 7 Rouleau goute à goute 50 8 Rouleau laqueur 50 9 Spatules 15 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse ci-après: Direction du CROUS sise à Ndiolofène derrière le Commissariat de Sor Saint Louis contre un paiement non remboursable d’une somme de Vingt Cinq Mille Francs (25000 F CFA). La méthode de paiement sera en espèces. Ils peuvent, également, s’ils le souhaitent, consulter gratuitement sur place un exemplaire du dossier d’appel d’offres. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci- après: Secrétariat du Directeur du CROUS sise à Ndiolofène derrière le Commissariat de Sor Saint Louis au plus tard le Samedi 30 Décembre 2023 à 10heures 00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la Salle de Conférence du CROUS le même jour, à la même heure. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Trois Millions (3 000000) de Francs CFA valable vingt- huit (28) jours après la durée de validité des offres. 9. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Quatre Vingt Dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Le Directeur du CROUS Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal