TYPE: Avis de consultations ORGANISATION: SENELEC PUBLIÉ LE: 03/09/2018 DATE LIMITE: 24/10/2018 RÉFÉRENCE: T_CPT_004 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Electricité Texte de l'avis d'appel d'offres AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 34-2018 Passage en souterrain tronçon ligne 225 kV Kounoune Diass 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru sur le site des marchés publics www.marchespublics.sn et dans le soleil du 03 janvier 2018. 2. Senelec et l’Etat du Sénégal ont mobilisé des fonds, afin de financer les travaux de « Passage en souterrain tronçon ligne 225 kV Kounoune Diass ». En effet, ce tronçon de ligne surplombe le Port Minéralier de Bargny. 3. Senelec sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux : ü Du passage en souterrain de la ligne ü De l’implantation des pylônes d’arrêt ü De la dépose de la ligne existante Le Délai d’exécution du marché est de 12 mois. 4. Une visite du site sera organisée par le Maître de l’Ouvrage au niveau du Site du projet (port minéralier de Bargny) le Mercredi 26 Septembre 2018 à partir de 09 h 30 mn. Les candidats intéressés pourront envoyer un courriel à l’adresse ngagne.diop@senelec.sn. A l’issue de la visite la réunion préparatoire se tiendra à Senelec Hann, Route des Pères Maristes Dakar – Sénégal à la même date. 5. Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat de la Cellule des Projets de Transport (CPT) de Senelec sise à Bel Air, BP 93 Dakar, téléphone (221) 33839 28 40. 6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet auprès du Secrétariat de la Cellule des Projets Transports sis à Bel Air, BP 93 Dakar, téléphone (221) 33839 28 40, contre un paiement non remboursable de cinquante mille (50000) CFA en espèces dans nos caisses à l’agence commerciale Vincens. Les candidats qui le souhaitent pourront consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres prévu à cet effet à la même adresse aux heures et jours ouvrables de 7h30 mn à 16h30 mn heure locale. 7. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert à tous les candidats éligibles tel que défini dans le Code des Marchés publics. 8. Les exigences en matière de qualification sont: a) Capacité financière: - Le Candidat doit établir qu’il a accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle à hauteur de Quatre cents Millions (400000000) de francs CFA. - Le candidat doit fournir les états financiers des années, 2015, 2016 et 2017 dûment certifiés par un Expert-comptable Agréé par l’ONECCA (si les dispositions légales le prévoient) b) Capacité technique: Le candidat doit prouver document à l’appui, qu’il a eu à exécuter en tant que titulaire ou sous-traitant, un ou des marchés similaires au cours des (5) dernières années à partir du 1er janvier 2013. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. Pour toute demande de clarifications, vous pouvez contacter par courriel la Cellule de Passation des marchés à l’adresse suivante : notificationcpm@senelec.sn. 9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Senelec, Salle Commission des Marchés 2ème étage de l’immeuble Tounkara sis au 19, rue Abdou Karim Bourgi x Wagane Diouf Dakar, téléphone : (221) 78 639 58 76 au plus tard le MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 A 09 HEURES 30 MN HEURE LOCALE. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats à la même adresse au plus tard le MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 A 09 HEURES 30 MN HEURE LOCALE. 10. Les candidats qui souhaitent déposer leurs offres avant l’ouverture des offres les remettront à la Cellule de Passation des Marchés sise à l’immeuble Tounkara, deuxième étage sis au 19, rue Abdou Karim Bourgi x Wagane Diouf Dakar. 11. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, à hauteur dequarante millions (40000000) de francs CFA ou l’équivalent en EURO avec la parité fixe 1 EURO = 655,957 FCFA. 12. La garantie de soumission restera valable pendant vingt-huit (28) jours après l’expiration de la validité des offres. Les offres devront demeurer valables pendant quatre-vingts (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres. Le Directeur Général Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal