TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public contre le sous-emploi (AGETIP) PUBLIÉ LE: 27/09/2016 DATE LIMITE: 04/10/2016 RÉFÉRENCE: F_MSAS_150 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL MSAS/AGETIP PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE Financement : BCI Date : 1er septembre 2016 Appel d’offres No : 047/16 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien «LE SOLEIL» du 31 décembre 2015. 2. Dans le cadre de son programme d’investissement, le Ministère de la santé et de l’Action Sociale envisage la fourniture et l’installation de trois montes charges et d’un groupe électrogène au centre de santé de Tivaouane. L’exécution du programme a été déléguée à l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le sous-emploi (AGETIP) agissant en tant que maître d’ouvrage délégué pour le compte du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale. 3. L’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le sous-emploi (AGETIP) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture et l’installation de trois montes charges et d’un groupe électrogène au centre de santé de Tivaouane. Les travaux sont subdivisés en deux lots : · Lot 1: Fourniture et installation de trois montes charges; · Lot 2: Fourniture et installation d’un groupe électrogène. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de L’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le sous-emploi (AGETIP), Fax:(221) 33821 04 78 , site web: www.agetip.sn et Email: agetip@agetip.sn et mndoye@agetip.sn et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après AGETIP, Boulevard Djily Mbaye x Béranger Ferraud, de 8 heures à 12 heures le matin et de 15 heures à 17 heures l’après midi. 6. Les exigences en matière de qualification sont: a) avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen au cours des trois (3) dernières années (2013, 2014 et 2015) au moins égal à F CFA 250000 000 pour le lot 1 et F CFA 160000000 pour le lot 2. b) fournir les états financiers certifiés de 2013, 2014 et 2015 et les attestations de fournitures livrées dument signées par les maitres d’ouvrages. N.B.: Seuls les états financiers certifiés ou les attestations de fournitures dûment signées par le maître d’ouvrage seront acceptés c) Proposer des fournitures conformes aux spécifications techniques et proposer un délai de livraison maximal de 150 jours calendaires pour le lot 1 et 90 jours pour le lot 2 d) Justifier d’un montant minimum de liquidités et/ou facilités de crédits net d’autres engagements contractuels de F CFA 40000000 pour le lot 1 et F CFA 30000000 pour le lot 2 (se conformer au formulaire FIN 2.4) e) Avoir fourni et installé au moins pour chaque lot une fourniture de même nature au cours des 5 dernières années d’un montant minimum de F CFA 100000000 pour le lot 1 et F CFA 50000000 pour le lot 2 f) Disposer d’un service après vente pour chaque lot NB: Le soumissionnaire installé au Sénégal fournit en même temps que son offre une copie légalisée de son numéro de registre de commerce, de son compte contribuable, de son NINEA, de son quitus fiscal et des attestations de la caisse de sécurité sociale et de l’IPRES en cours de validité, l’attestation de paiement de la redevance de l’ARMP. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après AGETIP, Boulevard Djily Mbaye x Béranger Ferraud contre un paiement non remboursable de F CFA 20 000. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque de banque. Le document d’Appel d’offres sera adressé par courrier express ou remis en mains propres. Les offres devront être soumises en TTC à l’adresse ci-après AGETIP, Boulevard Djily Mbaye x Béranger Ferraud, au plus tard le mardi 4 octobre 2016 à 15 H 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après AGETIP, Boulevard Djily Mbaye x Béranger Ferraud, le mardi 4 octobre 2016 à 15 H 00 mn. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission qui devra rester valide 28 jours après l’expiration de la validité de l’offre et être d’un montant de F CFA 2000000 pour le lot 1. Elle est non requise pour le lot 2. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission. Le Directeur Général Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal