TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Office de Forages Ruraux (OFOR) PUBLIÉ LE: 25/05/2024 DATE LIMITE: 25/03/2024 RÉFÉRENCE: T_ofor_059 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (324) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Office de Forages Ruraux (OFOR) Avis d'Appel d'Offres n° T_o59 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal LE SOLEIL n°16057 du 09 et 10 Décembre 2023. 2. L’Office des Forages Ruraux (OFOR) a obtenu dans le cadre du Budget Consolidé d’Investissement (BCI 2024) de la République du Sénégal, des crédits et a l’intention d’utiliser une partie de ces crédits pour effectuer des paiements au titre du Marché pour les travaux de réalisation de cabine de pompages. 3. L’OFOR sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : - Travaux de réalisation de cabines de pompages; 4. La passation du Marché sera conduite par DRP/CO tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Office des forages ruraux sis, Immeuble Aida -63- Rond Point VDN x Ouest Foire, Tél: +221 33 827 57 17, Email: cpm@forages-ruraux.sn et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 08h à 17h tous les jours ouvrables. 6. Les exigences en matière de qualifications sont : · Avoir réalisé un (01) marché de travaux similaires, d’un montant d’au moins cinquante-six millions (56 000000) Francs CFA, au cours des trois (03) dernières années (2020,2021,2022); · Disposer des états financiers certifiés délivrés par un expert de l’ONECCA ou un organisme assimilé, des trois dernières années (2020,2021,2022); · Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen au cours des trois dernières années (2020,2021,2022) de cent cinq millions (105 000000) Francs CFA; · Pour le personnel: - Un (01) conducteur de travauxde niveau technicien supérieur de Génie Civil/ Génie Rural/Hydraulicien (bac+2 ans au moins) ou équivalent avec 7 ans d’expérience, ayant réalisé 02 marchés de travaux d’AEP avec satisfaction du maitre d’ouvrage dont un (01) en tant que directeur ou conducteur des travaux - Un (01) Chef de Chantiers : techniciens en génie civil ou hydraulique (niveau BFEM au moins) ou équivalent avec 05 ans d’expérience, ayant réalisé 02 marchés de travaux d’AEP avec satisfaction du maitre d’ouvrage dont un (01) en tant que conducteur des travaux · Pour le matériel: - Bétonnières de 300 litres en bon état - Camion benne de 10 m3 en bon état - Véhicules de liaison Pick up 4x4 en bon état Voir le document de DRP/CO pour les informations détaillées. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse : Office des forages ruraux (OFOR) sise, Immeuble Aida - 63- Rond Point VDN x Ouest Foire, Tél : +221 33827 57 38 ; contre un paiement non remboursable d’un montant de vingt cinq mille (25 000) Francs CFA. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Office des forages ruraux sise, Immeuble Aida - 63- Rond Point VDN x Ouest Foire, Tél: +221 33 827 57 38 au plus tard le 25 Mars 2024 à 10 h 00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le 25 Mars 2024 à 10h 00mn en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse ci-dessus. La garantie de soumission n’est pas exigée; Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Le Directeur Général de L’Office des Forages Ruraux Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal