Explorateur de Marchés
Parcourez les opportunités d'affaires au Sénégal
F_I.G.E_004 - FOURNITURE EN DEUX LOTS SEPARES DE MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAUX AU PROFIT DE L’INSPECTION GENERALE D’ETAT
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 17/06/2019 DATE LIMITE: 16/07/2019 RÉFÉRENCE: F_I.G.E_004 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Télécharger le DAO/TDR : Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d’Appel d’offres (AA0) PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE INSPECTION GENERALE D’ETAT N° F_I.G.E_004 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis général de Passation des Marchés de l’Inspection générale d’Etat paru dans le numéro 1428 du Quotidien «Le Soleil» du 10 janvier 2019. L’Inspection générale d’Etat (IGE), dans le cadre de l’exécution de son budget 2019, a l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché N° F_I.G.E_004. 2. L’IGE requiert, des candidats éligibles, des offres sous pli fermé pour la fourniture de matériels et mobiliers de bureau en deux (02) lots tels que décrits ci-après: Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau Lot 2: Acquisition de mobiliers de bureau 3. La passation du marché sera conduite par appel d‘offres ouvert à tous les candidats éligibles, tel que défini dans le Code des Marchés publics. 4. Les exigences en matière de qualification sontles suivantes : Capacité financière - disposer des états financiers certifiés des trois derniers exercices (2015, 2016, 2017) justifiant la bonne assise financière du candidat; Capacité technique et expérience - avoir réalisé avec succès, au moins un (01) marché similaire de même nature, durant les trois (3) dernières années (2016, 2017, 2018) 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Présidence de la République, Avenue Président Léopold Sédar Senghor, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres, tous les jours ouvrables, à l’adresse ci-dessus de 8 heures à 13 heures 30 minutes et de 14 heures 30 minutes à 17 heures. M. Moussa KA, Gestionnaire du Fonds d’intervention, Tél: 33889 35 36 6. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres complet et gratuitement en formulant une demande écrite auprès du Gestionnaire du «Fonds d’Intervention de l’IGE» – Présidence de la République, Avenue Président Léopold Sédar Senghor. La demande sera adressée par courrier ordinaire. M. Moussa KA, Gestionnaire du Fonds d’intervention, Tél.: 33889 35 36 7. Les garanties de soumission ne sont pas requises. 8. Les offres devront parvenir au Gestionnaire du Fonds d’Intervention à la Présidence de la République, Avenue Président Léopold Sédar Senghor, au plus tard le mardi 16 juillet 2019 à 10 heures précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 16 juillet 2019 à 10 heures (Temps Universel) à la salle de conférence de l’annexe I de l’Inspection générale d’Etat, Rue Emile Zola X Joseph Gomis, Dakar. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_I.G.E_006 - Entretien et réparation de véhicules
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 29/03/2018 DATE LIMITE: 02/05/2018 RÉFÉRENCE: S_I.G.E_006 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d’Appel d’offres Marché de clientèle Inspection générale d’Etat Avis d’appel d’offres (AAO) n° S_I.G.E_006 1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis général de Passation des Marchés paru dans le Quotidien «Le Soleil» n° 14287 du 11 janvier 2018. 2. L’Inspection générale d’Etat (IGE) a prévu de financer, sur son Fonds d’Intervention, l’entretien et la réparation de véhicules répartis en quatre (04) lots selon les marques: - Lot 1: Mercedes Benz - Lot 2: Toyota Land Cruiser, Kia Sorento, Kia Mohave, Toyota Prado, Peugeot 508; - Lot 3: Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat, Volkswagen Touareg, Chery G52, Chery GS, Minibus Foton; - Lot 4: Hyundai Sonata Tissu, Hyundai Sonata 3. L’IGE sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises au point 6 ci-dessous. 4. La passation du marché sera conduite par AAO tel que défini dans le Code des Marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Gestionnaire du Fonds d’Intervention, Présidence de la République, Avenue Président Léopold Sédar Senghor, Tel: +221 33823 14 60/ 33889 35 36, Courriel : moussa.ka@ige.sn, et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 8 h à 13 h et de 15 h à 17 h. 6. Les exigences en matière de qualification sont: Ø fournir les états financiers certifiés des trois dernières années (2014, 2015 et 2016); Ø avoir exécuté avec succès, au moins, un (01) marché de nature et de taille similaire durant les trois (03) dernières années (2015, 2016, 2017), d’un montant minimum de quatre (04) millions de F CFA pour le lot 1, seize (16) millions de FCFA pour chacun des trois autres lots, justifié par des attestations de service fait ou des copies de marchés exécutés. Les procès-verbaux de réception définitivecorrespondants seront joints ; Ø disposer, pour le soumissionnaire sélectionné, de facilités de crédit net d’autres engagements contractuels d’un million deux cent cinquante mille (1 250000) F CFA pour le lot n°1 et cinq (05) millions pour chacun des autres lots; Ø disposer d’un garage pour l’entretien ou fournir un contrat d’entretien; Ø disposer, au moins, d’un chef de poste superviseur ayant au minimum cinq (5) ans d’expériences dans le domaine de l’entretien de véhicules. Son curriculum vitae (CV) sera joint. Pour des informations détaillées, se reporter au DAO» La garantie de soumission n’est pas requise. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir, gratuitement, le dossier d’Appel d’offres complet en adressant une demande écrite au Gestionnaire du Fondsd’Intervention de l’IGE– Présidence de la République, Avenue Président Léopold Sédar Senghor ou par mail à l’adresse moussa.ka@ige.sn. Le document d’Appel d’offres leur sera adressé par courrier ordinaire ou par courriel. 8. Les offres devront parvenir au Gestionnaire du Fonds d’Intervention à la Présidence de la République, Avenue Président Léopold Sédar Senghor, au plus tard le mercredi 2 mai 2018 à 10 heures précises. 9. Les offres remises après ce délai ne seront pas acceptées. Les offres reçues dans le délai fixé seront ouvertes le mercredi 2 mai 2018 à 10 heures précises, en présence des représentants des candidats qui souhaitent y assister à la salle de conférence de l’IGE à la Présidence de la République. Les offres devront demeurer valides soixante (60) jours à compter de la date limite de soumission. Le Gestionnaire du Fonds d’Intervention Moussa KA Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_I.G.E_011 - Achat de Véhicules
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 23/04/2013 DATE LIMITE: 29/05/2013 RÉFÉRENCE: F_I.G.E_011 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Présidence de la République Avis d'Appel d'Offres n° F_I.G.E_011 Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE -------------------- SECRETARIAT GENERAL ---------------- INSPECTION GENERALE D’ETAT (I.G.E.) APPEL D’OFFRES N° 2013 - 011 / PR / SG / IGE / F Pour L’acquisition de matériels roulants (véhicules) destinés à l’Inspection générale d’Etat pour la Gestion 2013 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal LE SOLEIL du 08 février 2013. 2. L’Inspection générale d’Etat a obtenu dans le cadre du BCI 2013 et de son Fonds d’Intervention des crédits afin de financer ses investissements, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N° 2013-011/PR/SG/IGE/F pour l’acquisition de dix (10) véhicules berlines essence. 3. Le Gestionnaire du Fonds d’intervention sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des véhicules à l’Inspection générale d’Etaten un (01) lot unique. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au niveau de l’Inspection générale d’Etat (Secrétariat général de la Présidence de la République); auprès du Gestionnaire du Fonds d’intervention de l’Inspection générale d’Etat, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat général de la Présidence de la République – I.G.E. – pièce 49, tous les jours ouvrables de 9 H à 17. 6. Les exigences en matière de qualification sont: a. La réalisation, durant les trois (03) dernières années (2010-2011-2012), d’au moins un (01) marché de même nature; b. La production des états financiers des exercices 2009-2010-2011, certifiés par un commissaire aux comptes agréé. c. La production des pièces administratives prévues à la Clause 11.1 des Instructions aux Candidats; d. La disposition au Sénégal d’un service après vente constitué d’un magasin de stockage de pièces de rechange, d’un atelier de réparation et d’entretien performant, composé d’un personnel expérimenté dont un cadre supérieur et deux ouvriers qualifiéset d’un véhicule de dépannage équipé de moyens de remorquage. 7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de trois millions trois cent mille (3.300.000) FCFA, valide pendant vingt huit (28) jours après l’expiration de la durée de validité de l’offre. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite adressée au Gestionnaire du Fonds d’intervention de l’Inspection générale d’Etat – I.G.E. – Pièce 49. 9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Inspection générale d’Etat -Bureau administratif et financier - BP 4026-Dakar-Tel 33.823.27 au plus tard le 29 mai 2013 à 10h 00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le même jour à partir de 10 heures à l’adresse ci-après: Salle de réunion de l’Inspection Générale d’Etat dans les locaux du Secrétariat Général de la Présidence de la République, sis à l’Avenue Léopold Sédar SENGHOR. Le Gestionnaire du Fonds d'Intervention de l'IGE Falilou DIOP Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_I.G.E_014 - Fourniture de bureau et consommables informatiques
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 19/04/2013 DATE LIMITE: 22/05/2013 RÉFÉRENCE: F_I.G.E_014 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Présidence de la République Avis d'Appel d'Offres n° F_I.G.E_014 Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE -------------------- SECRETARIAT GENERAL ---------------- INSPECTION GENERALE D’ETAT (I.G.E.) N° 2013-014/PR/SG/IGE/F Pour La fourniture d’articles de bureau et de consommables informatiques destinés au fonctionnement de l’Inspection générale d’Etat pour la Gestion 2013 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Journal LE SOLEIL du 08 février 2013. 2. L’Inspection générale d’Etat a obtenu dans le cadre de son Fonds d’intervention 2013 des crédits afin de financer son fonctionnement, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture d’articles de bureau et de consommables informatiques destinés à son fonctionnement, n° 2013-014/PR/SG/IGE/F. 3. Le Gestionnaire du Fonds d’Intervention de l’Inspection générale d’Etat sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des articles et imprimés de bureau et consommables informatiques destinés au fonctionnement de l’Inspection générale d’Etaten deux (02) lots: i. lot 1: Articles de bureau; ii. lot 2: Consommables informatiques. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au niveau de l’Inspection générale d’Etat (Secrétariat Général de la Présidence de la République); auprès du Gestionnaire du Fonds d’intervention de l’IGE, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Général de la Présidence de la République – I.G.E. – Pièce 49, tous les jours ouvrables de 09h 00 à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: a. La réalisation, durant les trois (03) dernières années (2010 – 2011 – 2012), d’au moins un (01) marché de même nature pour chaque lot; b. Les états financiers des exercices 2009-2010-2011 doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé. c. La production des pièces administratives prévues à la Clause 11.1 des Instructions aux Candidats. 7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de: i. Quatre cent mille (400.000) FCFA pour le lot 1; ii. Huit cent mille (800.000) FCFA pour le lot 2; valide pendant vingt huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite adressée au Gestionnaire du Fonds d’intervention de l’Inspection générale d’Etat – I.G.E. – Pièce 49. 9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République – I.G.E. – Pièce 49 au plus tard le 22 mai 2013 à 10 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le même jour à partir de 10 heures 00 minute à l’adresse ci-après: Salle de réunion de l’Inspection Générale d’Etat dans les locaux du Secrétariat Général de la Présidence de la République, sis à l’Avenue Léopold Sédar SENGHOR. Le Gestionnaire du Fonds d'intervention de l'IGE Falilou DIOP Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_DAGE _004 - Fourniture de consommables informatiques
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 25/03/2013 DATE LIMITE: 25/04/2013 RÉFÉRENCE: F_DAGE _004 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE -------------------- SECRETARIAT GENERAL ---------------- DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DE L’EQUIPEMENT (D.A.G.E.) N° 2013-04/PR/SG/DAGE/F Pour la fourniture de consommables informatiques destinés au fonctionnement des services de la Présidence de la République pour la Gestion 2013 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Journal LE SOLEIL du 12 janvier 2013. 2. Le Secrétariat Général de la Présidence de la République a obtenu dans le cadre de son budget général 2013 des crédits afin de financer son fonctionnement, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de consommables informatiques destinés au fonctionnement des services de la Présidence de la République, n° 2013 - 04 /PR/SG/DAGE/F. 3. Le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement de la Présidence de la République sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des consommables informatiques destinés au fonctionnement des services de la Présidence de la République en un lot indivisible. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au niveau du Secrétariat Général de la Présidence de la République; auprès du Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Général de la Présidence de la République – D.A.G.E. – Pièce 56, tous les jours ouvrables de 09h 00 à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: a. La réalisation, durant les trois (03) dernières années (2010 – 2011 – 2012), d’au moins un (01) marché de même nature; b. les états financiers des exercices sus indiqués doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé; c. La production des pièces administratives prévues à la Clause 11.1 des Instructions aux Candidats. 7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2.000.000) FCFA, valide pendant vingt huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite au Secrétariat Général de la Présidence de la République – D.A.G.E. – Pièce 56. 9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République – D.A.G.E. – Pièce 56 au plus tard le 25 avril 2013 à 10 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le même jour à partir de 10 heures à l’adresse ci-après: Salle de réunion de l’Inspection Générale d’Etat dans les locaux du Secrétariat Général de la Présidence de la République, sis à l’Avenue Léopold Sédar SENGHOR. Le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement Abdoulaye NDOUR Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_DAGE _006 - Fourniture de matériels et mobiliers de bureau
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 25/03/2013 DATE LIMITE: 25/04/2013 RÉFÉRENCE: F_DAGE _006 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE -------------------- SECRETARIAT GENERAL ---------------- DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DE L’EQUIPEMENT (D.A.G.E.) N° 2013-06/PR/SG/DAGE/F Pour la fourniture de matériels et mobiliers de bureau à la Présidence de la République pour la Gestion 2013 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Journal LE SOLEIL du 12 janvier 2013. 2. Le Secrétariat Général de la Présidence de la République a obtenu dans le cadre de son budget général 2013 des crédits afin de financer ses investissements, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de matériels et mobiliers de bureau à la Présidence de la République, n° 2013-06/PR/SG/DAGE/F. 3. Le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement de la Présidence de la République sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des articles et imprimés de bureau destinés au fonctionnement des services de la Présidence de la République en deux (02) lots indivisibles: i. lot 1: Matériels de bureau; ii. lot 2: Mobiliers de bureau. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au niveau du Secrétariat Général de la Présidence de la République; auprès du Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Général de la Présidence de la République – D.A.G.E. – Pièce 56, tous les jours ouvrables de 09h 00 à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: a. La réalisation, durant les trois (03) dernières années (2010 – 2011 – 2012), d’au moins un (01) marché de même nature pour chaque lot ; b. Les états financiers des exercices sus indiqués doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé. c. La Production des pièces administratives prévues à la Clause 11.1 des Instructions aux Candidats. 7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de: six cent mille (600.000) FCFA pour le lot 1 – quatre cent mille (400.000) FCFA pour le lot 2, valide pendant vingt huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite au Secrétariat Général de la Présidence de la République – D.A.G.E. – Pièce 56. 9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République – D.A.G.E. – Pièce 56 au plus tard le 25 avril 2013 à 10 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le même jour à partir de 10 heures 00 minute à l’adresse ci-après: Salle de réunion de l’Inspection Générale d’Etat dans les locaux du Secrétariat Général de la Présidence de la République, sis à l’Avenue Léopold Sédar SENGHOR. Le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement Abdoulaye NDOUR Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_DAGE _002 - Fourniture d'articles et d'imprimés de bureau
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 21/03/2013 DATE LIMITE: 18/04/2013 RÉFÉRENCE: F_DAGE _002 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE -------------------- SECRETARIAT GENERAL ---------------- DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DE L’EQUIPEMENT (D.A.G.E.) N° 2013-02/PR/SG/DAGE/F Pour La fourniture d’articles et d’imprimés de bureau destinés au fonctionnement des services de la Présidence de la République pour la Gestion 2013 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Journal LE SOLEIL du 12 janvier 2013. 2. Le Secrétariat Général de la Présidence de la République a obtenu dans le cadre de son budget général 2013 des crédits afin de financer son fonctionnement, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture d’articles et d’imprimés de bureau destinés au fonctionnement des services de la Présidence de la République, n° 2013-02/PR/SG/DAGE/F. 3. Le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement de la Présidence de la République sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des articles et imprimés de bureau destinés au fonctionnement des services de la Présidence de la République en deux (02) lots: - lot 1: Articles de bureau; - lot 2: Imprimés de bureau. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au niveau du Secrétariat Général de la Présidence de la République; auprès du Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Général de la Présidence de la République – D.A.G.E. – Pièce 56, tous les jours ouvrables de 09h 00 à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: a. La réalisation, durant les trois (03) dernières années (2010 – 2011 – 2012), d’au moins un (01) marché de même nature pour chaque lot; les états financiers des exercices sus indiqués doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé. b. Une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et faisant connaître la raison sociale, la qualité et le domicile, le numéro d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou registre des métiers, le numéro de compte contribuable et le NINEA; et si le candidat agit au nom d’une société, la qualité en vertu de laquelle il agit ainsi que les pouvoirs qui lui sont conférés; c. Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat n’est pas en cours de procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle; d. Une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics et qu’il s’engage à les respecter; e. Une attestation de la Caisse de Sécurité Sociale; f. Une attestation de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal ; g. Une attestation de l’Inspection Régionale du Travail; h. Un quitus fiscal datant de moins de trois (03) mois; i. Une attestation justifiant le paiement des redevances de régulation au titre des marchés publics de l’année 2012; 7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de: - Trois millions (3.000.000) FCFA pour le lot 1; - Un million deux cent mille (1.200.000) FCFA pour le lot 2; valide pendant vingt huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite au Secrétariat Général de la Présidence de la République – D.A.G.E. – Pièce 56. 9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République – D.A.G.E. – Pièce 56 au plus tard le 18 avril 2013 à 10 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le même jour à partir de 10 heures 00 minute à l’adresse ci-après: Salle de réunion de l’Inspection Générale d’Etat dans les locaux du Secrétariat Général de la Présidence de la République, sis à l’Avenue Léopold Sédar SENGHOR. Le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement Abdoulaye NDOUR Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_DAGE _003 - Fourniture de journaux et revues
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 21/03/2013 DATE LIMITE: 18/04/2013 RÉFÉRENCE: F_DAGE _003 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE -------------------- SECRETARIAT GENERAL ---------------- DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DE L’EQUIPEMENT (D.A.G.E.) MARCHE A COMMANDE N° 2013-05/PR/SG/DAGE/F Pour la fourniture de journaux et revues aux services de la Présidence de la République pour la Gestion 2013 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Journal LE SOLEIL du 12 Janvier 2013. 2. Le Secrétariat Général de la Présidence de la République a obtenu dans le cadre de son budget général 2013 des crédits afin de financer son fonctionnement, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché à commande (40 millions minimum et 60 millions maximum) pour la fourniture de journaux et revues aux services de la Présidence de la République, N° 2013 - 03/PR/SG/DAGE/F. 3. Le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement de la Présidence de la République sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des journaux et revues destinés aux services de la Présidence de la République en un lot. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au niveau du Secrétariat Général de la Présidence de la République; auprès du Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Général de la Présidence de la République – D.A.G.E. – Pièce 56, tous les jours ouvrables de 09h 00 à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: a. La réalisation, durant les trois (03) dernières années (2010 – 2011 – 2012), d’au moins un (01) marché de même nature; les états financiers des exercices sus indiqués doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé. b. Une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et faisant connaître la raison sociale, la qualité et le domicile, le numéro d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou registre des métiers, le numéro de compte contribuable et le NINEA; et si le candidat agit au nom d’une société, la qualité en vertu de laquelle il agit ainsi que les pouvoirs qui lui sont conférés; c. Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat n’est pas en cours de procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle; d. Une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics et qu’il s’engage à les respecter; e. Une attestation de la Caisse de Sécurité Sociale; f. Une attestation de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal ; g. Une attestation de l’Inspection Régionale du Travail; h. Un quitus fiscal datant de moins de trois (03) mois; i. une attestation justifiant le paiement des redevances de régulation au titre des marchés publics de l’année 2012. 7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de Un million cinq cent mille (1.500.000) FCFA, valide pendant vingt huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite au Secrétariat Général de la Présidence de la République – D.A.G.E. – Pièce 56. 9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République – D.A.G.E. – Pièce 56 au plus tard le 18 avril 2013 à 10h 00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le même jour à partir de 10h 00mn à l’adresse ci-après: Salle de réunion de l’Inspection Générale d’Etat dans les locaux du Secrétariat Général de la Présidence de la République, sis à l’Avenue Léopold Sédar SENGHOR. Le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement Abdoulaye NDOUR Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_GMP/PR_010 - Fourniture d'habillements et accessoires
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 11/03/2013 DATE LIMITE: 11/04/2013 RÉFÉRENCE: F_GMP/PR_010 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE -------------------- SECRETARIAT GENERAL ---------------- GOUVERNANCE MILITAIRE DU PALAIS N° 2013-10/PR/SG/GMP/F Pour L’Acquisition d’habillements et accessoires destinés aux agents de la Gouvernance Militaire du Palais pour la Gestion 2013 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Journal LE SOLEIL du 25 février 2013. 2. La Présidence de la République a obtenu dans le cadre de son budget général 2013 des crédits afin de financer son fonctionnement, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition d’habillements et accessoires destinés aux agents de la Gouvernance Militaire du Palais, n° 2013 - 10 /PR/SG/GMF/F. 3. Le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des habillements et accessoires destinés aux agents de la Gouvernance Militaire du Palais,en un lot. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats peuvent obtenir, gratuitement, des informations au niveau du Secrétariat du Gouverneur Militaire du Palais sis à la Gouvernance Militaire en face du Sénat, Avenue L.S.SENGHOR – BP: 4023 – Tel: 33.880.83.14, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse sus-mentionnée tous les jours ouvrables de 09h 00 à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: a. La réalisation, durant les trois (03) dernières années (2010 – 2011 – 2012), d’au moins un (01) marché de même nature; les états financiers des exercices sus indiqués doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé. b. Une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et faisant connaître la raison sociale, la qualité et le domicile, le numéro d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou registre des métiers, le numéro de compte contribuable et le NINEA; et si le candidat agit au nom d’une société, la qualité en vertu de laquelle il agit ainsi que les pouvoirs qui lui sont conférés; c. Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat n’est pas en cours de procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle; d. Une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics et qu’il s’engage à les respecter; e. Une attestation de la Caisse de Sécurité Sociale; f. Une attestation de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal ; g. Une attestation de l’Inspection Régionale du Travail; h. Un quitus fiscal ; i. Une attestation de paiement de la redevance de régulation de l’ARMP au titre de l’année 2012. 7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille (750.000) FCFA, valide pendant vingt huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat du Gouverneur Militaire du Palais sis à la Gouvernance Militaire en face du Sénat, Avenue L.S.SENGHOR – BP: 4023 – Tel: 33.880.83.14 au plus tard le 11 avril 2013 à 10 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le même jour à partir de 10 heures 15 minutes à la même adresse. Le Gouverneur Militaire du Palais Colonel Moussa FALL Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_DAGE _001 - Entretien et nettoiement des locaux
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 21/02/2013 DATE LIMITE: 26/03/2013 RÉFÉRENCE: S_DAGE _001 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE -------------------- SECRETARIAT GENERAL ---------------- DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DE L’EQUIPEMENT (D.A.G.E.) N° 2013-01/PR/SG/DAGE/S Pour L’entretien et le nettoiement des locaux abritant les bureaux de la Présidence de la République et ses services rattachés 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien «LE SOLEIL» du 12 Janvier 2013. 2. Le Secrétariat Général de la Présidence de la République a obtenu dans le cadre de son budget de fonctionnement de l’année 2013, des crédits pour l’entretien et la maintenance en général, et a l’intention d’utiliser une partie de ces crédits pour effectuer des paiements au titre du marché pour l’entretien et le nettoiement des locaux abritant ses bureaux et ceux de ses services rattachés, N° 2013 - 01/PR/SG/DAGE/S en trois (03) lots indivisibles: - Lot n° 1: Cabinet du Président de la République – Secrétariat Général de la Présidence de la République – Grande Chancellerie de l’Ordre National du Lion. - Lot n° 2: RC, 4e et 8e étages Immeuble abritant le Bureau d’Architecture – Gouvernance Militaire du Palais – 4e étage Immeuble Maître KA (CS/PR Abdourahmane NDIAYE) - Inspection Générale des Forces Armées – Etat Major Particulier – 5e étage Immeuble COTECNA (MC/PR Arona Ndofféne DIOUF) – 2e étage Immeuble COTECNA (Cellule Grands Projets) – Immeuble Annexe IGE. - Lot n° 3: Immeuble Rondon – 4ème étage de l’Immeuble CREDIT AGRICOLE (Cabinet ME Mbaye NDIAYE et Bureau CTPR Moustapha LO) - 4e étage Immeuble Béranger FERRAUD (D.P.S.S.N.) - 4e étage Immeuble FAYCAL (Cabinet ME Abdoulaye BATHILY) – 1er étage Immeuble TEYLIUM (COS) – 7e étage Immeuble Yoro LAM (Bureaux CTPR Aïssatou CISSE, Mamadou BA et MCPR Seydina KANE). 3. Le Secrétariat Général de la Présidence de la République sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les services suivants: a / Prestations journalières (tous les jours ouvrables: du lundi au vendredi) - nettoyage des plafonds avec balai tête de loup; - nettoyage des sols, sous-sols, des meubles et des murs dans chaque bureau ou local; - nettoyage des cuvettes, WC, lavabos et urinoirs; - essuyage du mobilier; - vidange des corbeilles à papier et des cendriers; - lavage des halls à la brosse et au savon détersif; - nettoyage des moquettes à l’aide d’aspirateur; - nettoyage des escaliers à l’aide de serpillières et savon. Ces prestations ont lieu de 16 heures à 19 heures. b / Prestations hebdomadaires - tous les vendredis, nettoyage de toutes les vitres avec un détergent; - tous les samedis de 9 heures à 12 heures: i. nettoyage des sols à la brosse et au savon; ii. nettoyage des parties extérieures, des terrasses y compris les parkings et les cours; iii. nettoyage des stores et des grilles; iv. désherbage des terrasses; v. nettoyage des sous-sols. 4. La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Abdoulaye THIAM, Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement de la Présidence de la République; et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Général de la Présidence de la République – Avenue L.S.S – Pièce n° 56 – Tel n° (221) 33880.82.58 – BP: 4026/Dakar - de 9 heures à 16 heures. 6. Outre, les documents administratifs énoncés à la clause 11.1 des IC du présent DAO, les candidats devront satisfaire aux critères de qualifications suivants: - L’exécution, durant les trois dernières années (2010-2011-2012) d’au moins un (01) marché de même nature. - Les états financiers des exercices sus indiqués doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé; - Une attestation de ligne de crédits d’un montant au moins égalà Quinze millions (15000000) F CFA par lot, délivrée par un établissement financier de bonne réputation - la disposition à temps opportun d’équipements de nettoiement et d’entretien (matériels non consommables et fournitures renouvelables); - la disposition d’un responsable de prestations ayant au moins cinq ans d’expérience de prestations de nature et de volume équivalents et, ayant occupé le poste de responsabilité pendant au moins trois ans. 7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350.000) FCFA pour chaque lot, valide pendant vingt huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier d’appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République – D.A.G.E. - Avenue L.S.S – Pièce n° 56 – Tel n° (00221) 33880.82.58. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République – D.A.G.E. - Avenue L.S.S – Pièce n° 56 – Tel n° (00221) 33880.82.58 - BP: 4026 / Dakar, au plus tard le 26 Mars 2013 à 10h 00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats à l’adresse ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République à la Salle de réunion de l’Inspection Générale d’Etat - le même jour à 10 heures 05 minutes. Le Directeur de l'Administration Générale et de l'Equipement Abdoulaye THIAM Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_EMPART_022 - Acquisition de matériels roulants destinés à la CNGF et au CNRRPD de l'EMPART
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 30/08/2012 DATE LIMITE: 02/10/2012 RÉFÉRENCE: F_EMPART_022 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Présidence de la République Avis d'Appel d'Offres n° F_EMPART_022 N° 2012-01 / PR / MESG / EMPART / F Pour l’acquisition de matériels roulants 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Journal LE SOLEIL du 11 juillet 2012. 2. La Commission Nationale de Gestion des Frontières (CNGF) et la Commission Nationale chargée des Refugiés, Rapatriés et Personnes Déplacées (CNRRPD) de l’Etat Major Particulier du Président de la République (EMPART) ont obtenu dans le cadre du BCI pour la gestion 2012 des crédits afin de financer des investissements, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition de matériels roulants. 3. La Présidence de la République sollicite pour le compte de L’EMPART, des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture en trois (03) lots de véhicules. - Lot 1: Un (01) véhicule de type 4X4; - Lot 2: Un (01) camion de 4 à 5 tonnes; - Lot 3: Un (01) bus de 29 à 30 places. Le délai de livraison est de trente (30) jours. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au niveau l’Etat Major Particulier du Président de la République; auprès du Colonel THIAM, Représentant de la personne responsable du marché, le Général Chef d’Etat Major Particulier du Président de la République, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Etat Major Particulier du du Président de la République – Immeuble face Building Administratif- 1er étage - Pièce 16, tous les jours ouvrables de 09h 00 à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: a. La réalisation, durant les années 2009 – 2010 – 2011, d’au moins un (01) marché de même nature; les états financiers des exercices sus indiqués doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé. b. Un service après vente constitué d’un stock de piéces de rechange, d’un atelier de réparation et d’entretien performant disposant d’un personnel experimenté dont un cadre supérieur et deux ouvriers et d’un véhicule de dépannage équipé de moyens de remorquage. c. Une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et faisant connaître la raison sociale, la qualité et le domicile, le numéro d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou registre des métiers, le numéro de compte contribuable et le NINEA; et si le candidat agit au nom d’une société, la qualité en vertu de laquelle il agit ainsi que les pouvoirs qui lui sont conférés; d. Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat n’est pas en cours de procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle; e. Une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics et qu’il s’engage à les respecter; f. Une attestation de la Caisse de Sécurité Sociale; g. Une attestation de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal ; h. Une attestation de l’Inspection Régionale du Travail; i. Un quitus fiscal datant de moins de trois (03) mois; j. Une attestation justifiant le paiement des redevances de régulation au titre des marchés publics de l’année 2011. 7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de: - Lot 1: deux cent mille (200.000) FCFA; - Lot 2: trois cent mille (300.000) FCFA; - Lot 3: trois cent cinquante mille (350.000) FCFA; valide pendant vingt huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 8. Les candidats intéressés peuvent obtenir, contre remise d’une (01) rame de papier A4, un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite adressée à la personne responsable du marché, le Général Saliou NDIAYE, Chef d’Etat Major Particulier du Président de la République. 9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Etat Major Particulier, sis à l’Avenue Léopold Sédar SENGHOR – Immeuble en face Building Administratif – 1er étage – Pièce 16 au plus tard le 2 octobre 2012 à 10h 00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le même jour à 10h 30mn à l’adresse ci-après: Salle de réunion de l’EMPART, sis à l’Avenue Léopold Sédar SENGHOR – Immeuble en face Building Administratif – 1er étage. Le Chef d'Etat Major Particulier Général Saliou NDIAYE Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_I.G.E_013 - Acquisition de véhicules
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 13/08/2012 DATE LIMITE: 18/09/2012 RÉFÉRENCE: F_I.G.E_013 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Présidence de la République Avis d'Appel d'Offres n° F_I.G.E_013 APPEL D’OFFRES N° 013 - 2012 / PR / SG / IGE / F Pour L’acquisition de matériels roulants (véhicules) destinés à l’Inspection générale d’Etat pour la Gestion 2012 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal LE SOLEIL du 15 février 2012. 2. L’Inspection générale d’Etat a obtenu dans le cadre de son Fonds d’Intervention des crédits afin de financer ses investissements, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N° 013-2012/PR/SG/IGE/F pour l’acquisition de matériels roulants (véhicules). 3. Le Gestionnaire du Fonds d’intervention sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des véhicules à l’Inspection générale d’Etaten un (01) lot unique. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Secrétariat général de la Présidence de la République: Inspection générale d’Etat – Bureau administratif et financier – BP 4026 – Dakar:Tel 330.823.27.16 contre la somme de dix mille (10.000) francs en espèces non remboursable à verser dans le compte n° 368.1.003 ouvert dans les livres du Receveur général du Trésor tous les jours ouvrables de 9 H à 17 H et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Présidence de la République- Inspection générale d’Etat . Le document d’appel d’offres sera retiré sur présentation de la quittance de reversement. 6. Les exigences en matière de qualification sont: a. La réalisation, durant les trois (03) dernières années (2009-2010-2011), d’au moins un (01) marché de nature et de taille similaires; les états financiers des exercices sus indiqués doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé. b. Une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et faisant connaître la raison sociale, la qualité et le domicile, le numéro d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou registre des métiers, le numéro de compte contribuable et le NINEA; et si le candidat agit au nom d’une société, la qualité en vertu de laquelle il agit ainsi que les pouvoirs qui lui sont conférés; c. Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat n’est pas en cours de procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle; d. Une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics et qu’il s’engage à les respecter; e. Une attestation de la Caisse de Sécurité Sociale; f. Une attestation de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal ; g. Une attestation de l’Inspection Régionale du Travail; h. Un quitus fiscal; i. Une attestation justifiant le paiement des redevances de régulation au titre des marchés publics de l’année 2011; 7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant d’Un million huit cent cinquante mille (1.850.000) FCFA, valide pendant trente (30) jours après l’expiration de la durée de validité de l’offre. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Inspection générale d’Etat -Bureau administratif et financier - BP 4026-Dakar-Tel 33.823.27 au plus tard le 18 septembre 2012 à 10 h 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le même jour à partir de 10 heures à l’adresse ci-après: Salle de réunion de l’Inspection Générale d’Etat dans les locaux du Secrétariat Général de la Présidence de la République, sis à l’Avenue Léopold Sédar SENGHOR. Le Gestionnaire du Fonds d'Intervention de l'IGE Falilou DIOP Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_I.G.E_014 - Fourniture de matériel et mobilier de bureau
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 13/08/2012 DATE LIMITE: 18/09/2012 RÉFÉRENCE: F_I.G.E_014 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Présidence de la République Avis d'Appel d'Offres n° F_I.G.E_014 APPEL D’OFFRES N° 014 - 2012 / PR / SG / IGE / F Pour la fourniture de matériels et mobiliers de bureau destinés à l’Inspection générale d’Etat pour la Gestion 2012 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Journal LE SOLEIL du 15 février 2012. 2. L’Inspection générale d’Etat a obtenu dans le cadre de son Fonds d’Intervention des crédits afin de financer ses investissements, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N° 014-2012/PR/SG/IGE/F pour la fourniture de matériels et mobiliers de bureau destinés à l’équipement de nouveaux locaux qui lui sont affectés. 3. Le Gestionnaire du Fonds d’intervention sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des matériels et mobiliers de bureau destinés à l’Inspection générale d’Etat en deux (02) lots: - Lot 1: Matériels de bureau; - Lot 2: Mobiliers de bureau. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Secrétariat général de la Présidence de la République: Inspection générale d’Etat – Bureau administratif et financier – BP 4026 – Dakar:Tel 330.823.27.16 contre la somme de dix mille (10.000) francs en espèces non remboursable à verser dans le compte n° 368.1.003 ouvert dans les livres du Receveur général du Trésor tous les jours ouvrables de 9 H à 17 H et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Présidence de la République- Inspection générale d’Etat . Le document d’appel d’offres sera retiré sur présentation de la quittance de reversement. 6. Les exigences en matière de qualification sont: a. Une attestation de capacité financière d’un montant au moins égalà quarante millions (40.000.000) F CFA, délivrée par un établissement financier de bonne réputation. b. La réalisation, durant les trois (03) dernières années (2009-2010-2011), d’au moins un (01) marché de nature et de taille similaires; les états financiers des exercices sus indiqués doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé. c. Une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et faisant connaître la raison sociale, la qualité et le domicile, le numéro d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou registre des métiers, le numéro de compte contribuable et le NINEA; et si le candidat agit au nom d’une société, la qualité en vertu de laquelle il agit ainsi que les pouvoirs qui lui sont conférés; d. Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat n’est pas en cours de procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle; e. Une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics et qu’il s’engage à les respecter; f. Une attestation de la Caisse de Sécurité Sociale; g. Une attestation de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal ; h. Une attestation de l’Inspection Régionale du Travail; i. Un quitus fiscal ; j. Une attestation justifiant le paiement de la redevance de régulation au titre des marchés publics de l’année 2011; 7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600.000) FCFA pour le lot 1 – quatre cent mille (400.000) FCFA pour le lot 2, valide pendant trente (30) jours après l’expiration de la durée de validité de l’offre. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République – Inspection générale d’Etat (Bureau administratif et financier) au plus tard le 18 septembre 2012. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le même jour à partir de 10 heures à l’adresse ci-après: Salle de réunion de l’Inspection Générale d’Etat dans les locaux du Secrétariat Général de la Présidence de la République, sis à l’Avenue Léopold Sédar SENGHOR. Le Gestionnaire du Fonds d'Intervention de l'IGE Falilou DIOP Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_CF_021 - Acquisition de véhicules (berline)
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 20/07/2012 DATE LIMITE: 23/08/2012 RÉFÉRENCE: F_CF_021 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Présidence de la République Avis d'Appel d'Offres n° F_CF_021 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE -------------------- SECRETARIAT GENERAL ---------------- CONTROLE FINANCIER ----------------------- N° 2012-01 / PR / MESG / CF / F Pour l’acquisition de véhicules (berline) 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Journal LE SOLEIL du 16 mars 2012. 2. Le Contrôle Financier a obtenu dans le cadre de son compte spécial du Trésor pour la gestion 2012 des crédits afin de financer son fonctionnement, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition de véhicules berline. 3. Le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République sollicite pour le compte du Contrôle financier, des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture en un lot de deux (02) véhicules de type berline. Le délai de livraison est de trente (30) jours. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au niveau du Secrétariat Général de la Présidence de la République; auprès du Chef du Service du Contrôle Financier, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République – Contrôle Financier – Building Administratif Rez de Chaussée - Pièce 26, tous les jours ouvrables de 09h 00 à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: a. La réalisation, durant les années 2009 – 2010 – 2011, d’au moins un (01) marché de même nature; les états financiers des exercices sus indiqués doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé. b. Un service après vente constitué d’un stock de piéces de rechange, d’un atelier de réparation et d’entretien performant disposant d’un personnel experimenté dont un cadre supérieur et deux ouvriers et d’un véhicule de dépannage équipé de moyens de remorquage. c. Une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et faisant connaître la raison sociale, la qualité et le domicile, le numéro d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou registre des métiers, le numéro de compte contribuable et le NINEA; et si le candidat agit au nom d’une société, la qualité en vertu de laquelle il agit ainsi que les pouvoirs qui lui sont conférés; d. Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat n’est pas en cours de procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle; e. Une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics et qu’il s’engage à les respecter; f. Une attestation de la Caisse de Sécurité Sociale; g. Une attestation de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal ; h. Une attestation de l’Inspection Régionale du Travail; i. Un quitus fiscal datant de moins de trois (03) mois; j. Une attestation justifiant le paiement des redevances de régulation au titre des marchés publics de l’année 2011; 7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1.500.000) FCFA, valide pendant vingt huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 8. Les candidats intéressés peuvent obtenir, contre remise d’une (01) rame de papier A4, un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite adressée au Chef du Contrôle Financier – Building Administratif Rez de Chaussée- Pièce 26. 9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République – D.A.G.E. – Pièce 59 au plus tard le 23 Août 2012 à 10 h 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le même jour à partir de 10 heures 00 mn à l’adresse ci-après: Salle de réunion de l’Inspection Générale d’Etat dans les locaux du Secrétariat Général de la Présidence de la République, sis à l’Avenue Léopold Sédar SENGHOR. L'Administrateur des crédits Amadou Tidiane DIAW Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_SAGE _006 - Fourniture de matériels et équipements de sport
TYPE: Avis général ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 28/02/2012 DATE LIMITE: 27/03/2012 RÉFÉRENCE: F_SAGE _006 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (648) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures diverses Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Présidence de la République Avis d'Appel d'Offres n° F_SAGE _006 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Journal LE SOLEIL du 19 janvier 2012. 2. Le Secrétariat Général de la Présidence de la République a obtenu dans le cadre de son budget général 2012 des crédits afin de financer son fonctionnement, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché à commande (45 millions minimum et 60 millions maximum) pour la fourniture de matériels et d’équipements de sport à la Présidence de la République, n° 2012 - 06 /PR/SG/SAGE/F. 3. Le Chef du Service de l’Administration Générale et de l’Equipement de la Présidence de la République sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des matériels et équipements sportifs à la Présidence de la République en un lot. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au niveau du Secrétariat Général de la Présidence de la République; auprès du Chef du Service de l’Administration Générale et de l’Equipement, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Général de la Présidence de la République – S.A.G.E. – Pièce 56, tous les jours ouvrables de 09h 00 à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: a. Une attestation de capacité financière d’un montant au moins égalà quarante cinq millions (45.000.000) F CFA, délivrée par un établissement financier de bonne réputation. b. La réalisation, durant les trois (03) dernières années (2008 – 2009 – 2010), d’au moins un (01) marché de même nature ; les états financiers des exercices sus indiqués doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé. c. Une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et faisant connaître la raison sociale, la qualité et le domicile, le numéro d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou registre des métiers, le numéro de compte contribuable et le NINEA; et si le candidat agit au nom d’une société, la qualité en vertu de laquelle il agit ainsi que les pouvoirs qui lui sont conférés; d. Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat n’est pas en cours de procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle; e. Une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics et qu’il s’engage à les respecter; f. Une attestation de la Caisse de Sécurité Sociale; g. Une attestation de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal ; h. Une attestation de l’Inspection Régionale du Travail; i. Un quitus fiscal datant de moins de trois (03) mois; j. une attestation justifiant le paiement des redevances de régulation au titre des marchés publics de l’année 2011. 7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant d’un million quatre vingt mille (1.080.000) FCFA, valide pendant vingt huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite au Secrétariat Général de la Présidence de la République – S.A.G.E. – Pièce 56. 9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République – S.A.G.E. – Pièce 56 au plus tard le 27 mars 2012 à 10 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le même jour à partir de 10 heures 00 minute à l’adresse ci-après: Salle de réunion de l’Inspection Générale d’Etat dans les locaux du Secrétariat Général de la Présidence de la République, sis à l’Avenue Léopold Sédar SENGHOR. Le Chef du SAGE Birame THIAM Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_SAGE _007 - Fourniture d'effets vestimentaires
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 28/02/2012 DATE LIMITE: 27/03/2012 RÉFÉRENCE: F_SAGE _007 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Présidence de la République Avis d'Appel d'Offres n° F_SAGE _007 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Journal LE SOLEIL du 19 janvier 2012. 2. Le Secrétariat Général de la Présidence de la République a obtenu dans le cadre de son budget général 2012 des crédits afin de financer son fonctionnement, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture d’effets vestimentaires destinés à la Garde Rapprochée de la Présidence de la République, n° 2012 - 07 /PR/SG/SAGE/F. 3. Le Chef du Service de l’Administration Générale et de l’Equipement de la Présidence de la République sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des effets vestimentaires destinés à la Garde Rapprochée de la Présidence de la République en un lot. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au niveau du Secrétariat Général de la Présidence de la République; auprès du Chef du Service de l’Administration Générale et de l’Equipement, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Général de la Présidence de la République – S.A.G.E. – Pièce 56, tous les jours ouvrables de 09h 00 à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: a. Une attestation de capacité financière d’un montant au moins égalà vingt cinq millions (25.000.000) F CFA, délivrée par un établissement financier de bonne réputation. b. La réalisation, durant les trois (03) dernières années (2008 – 2009 – 2010), d’au moins un (01) marché de même nature; les états financiers des exercices sus indiqués doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé. c. Une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et faisant connaître la raison sociale, la qualité et le domicile, le numéro d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou registre des métiers, le numéro de compte contribuable et le NINEA; et si le candidat agit au nom d’une société, la qualité en vertu de laquelle il agit ainsi que les pouvoirs qui lui sont conférés; d. Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat n’est pas en cours de procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle; e. Une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics et qu’il s’engage à les respecter; f. Une attestation de la Caisse de Sécurité Sociale; g. Une attestation de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal ; h. Une attestation de l’Inspection Régionale du Travail; i. Un quitus fiscal datant de moins de trois (03) mois; j. Une attestation justifiant le paiement des redevances de régulation au titre des marchés publics de l’année 2011; 7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de quatre cent vingt mille (420.000) FCFA, valide pendant vingt huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite au Secrétariat Général de la Présidence de la République – S.A.G.E. – Pièce 56. 9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République – S.A.G.E. – Pièce 56 au plus tard le 27 mars 2012 à 10 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le même jour à partir de 10 heures 00 minute à l’adresse ci-après: Salle de réunion de l’Inspection Générale d’Etat dans les locaux du Secrétariat Général de la Présidence de la République, sis à l’Avenue Léopold Sédar SENGHOR. Le Chef du SAGE Birame THIAM Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_SAGE _005 - Fourniture de Journaux et revues
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 22/02/2012 DATE LIMITE: 20/03/2012 RÉFÉRENCE: F_SAGE _005 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Présidence de la République Avis d'Appel d'Offres n° F_SAGE _005 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Journal LE SOLEIL du 19 Janvier 2012. 2. Le Secrétariat Général de la Présidence de la République a obtenu dans le cadre de son budget général 2012 des crédits afin de financer son fonctionnement, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché à commande (50 millions minimum et 80 millions maximum) pour la fourniture de journaux et revues destinés aux services de la Présidence de la République, N° 2012 - 05/PR/SG/SAGE/F. 3. Le Chef du Service de l’Administration Générale et de l’Equipement de la Présidence de la République sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des journaux et revues destinés aux services de la Présidence de la République en un lot. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au niveau du Secrétariat Général de la Présidence de la République; auprès du Chef du Service de l’Administration Générale et de l’Equipement, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Général de la Présidence de la République – S.A.G.E. – Pièce 56, tous les jours ouvrables de 09h 00 à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: a. Une attestation de capacité financière d’un montant au moins égalà soixante cinq millions (65.000.000) F CFA, délivrée par un établissement financier de bonne réputation. b. La réalisation, durant les trois (03) dernières années (2008 – 2009 – 2010), d’au moins un (01) marché de même nature; les états financiers des exercices sus indiqués doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé. c. Une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et faisant connaître la raison sociale, la qualité et le domicile, le numéro d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou registre des métiers, le numéro de compte contribuable et le NINEA; et si le candidat agit au nom d’une société, la qualité en vertu de laquelle il agit ainsi que les pouvoirs qui lui sont conférés; d. Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat n’est pas en cours de procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle; e. Une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics et qu’il s’engage à les respecter; f. Une attestation de la Caisse de Sécurité Sociale; g. Une attestation de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal ; h. Une attestation de l’Inspection Régionale du Travail; i. Un quitus fiscal datant de moins de trois (03) mois; j. une attestation justifiant le paiement des redevances de régulation au titre des marchés publics de l’année 2011. 7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de Un million cinq cent mille (1.500.000) FCFA, valide pendant vingt huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite au Secrétariat Général de la Présidence de la République – S.A.G.E. – Pièce 56. 9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République – S.A.G.E. – Pièce 56 au plus tard le 20 mars 2012 à 10h 00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le même jour à partir de 10h 00mn à l’adresse ci-après: Salle de réunion de l’Inspection Générale d’Etat dans les locaux du Secrétariat Général de la Présidence de la République, sis à l’Avenue Léopold Sédar SENGHOR. Le Chef du SAGE Birame THIAM Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_SAGE _004 - Fourniture de consommables informatiques
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 20/02/2012 DATE LIMITE: 20/03/2012 RÉFÉRENCE: F_SAGE _004 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Présidence de la République Avis d'Appel d'Offres n° F_SAGE _004 Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Journal LE SOLEIL du 19 janvier 2012. 2. Le Secrétariat Général de la Présidence de la République a obtenu dans le cadre de son budget général 2012 des crédits afin de financer son fonctionnement, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de consommables informatiques destinés au fonctionnement des services de la Présidence de la République, n° 2012 - 04 /PR/SG/SAGE/F. 3. Le Chef du Service de l’Administration Générale et de l’Equipement de la Présidence de la République sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des consommables informatiques destinés au fonctionnement des services de la Présidence de la République en un lot attribué par article. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au niveau du Secrétariat Général de la Présidence de la République; auprès du Chef du Service de l’Administration Générale et de l’Equipement, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Général de la Présidence de la République – S.A.G.E. – Pièce 56, tous les jours ouvrables de 09h 00 à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: a. Une attestation de capacité financière d’un montant au moins égalà cinquante millions (50.000.000) F CFA, délivrée par un établissement financier de bonne réputation. b. La réalisation, durant les trois (03) dernières années (2008 – 2009 – 2010), d’au moins un (01) marché de même nature; les états financiers des exercices sus indiqués doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé. c. Une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et faisant connaître la raison sociale, la qualité et le domicile, le numéro d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou registre des métiers, le numéro de compte contribuable et le NINEA; et si le candidat agit au nom d’une société, la qualité en vertu de laquelle il agit ainsi que les pouvoirs qui lui sont conférés; d. Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat n’est pas en cours de procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle; e. Une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics et qu’il s’engage à les respecter; f. Une attestation de la Caisse de Sécurité Sociale; g. Une attestation de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal ; h. Une attestation de l’Inspection Régionale du Travail; i. Un quitus fiscal datant de moins de trois (03) mois; j. Une attestation justifiant le paiement des redevances de régulation au titre des marchés publics de l’année 2011; 7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2.000.000) FCFA, valide pendant vingt huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite au Secrétariat Général de la Présidence de la République – S.A.G.E. – Pièce 56. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République – S.A.G.E. – Pièce 56 au plus tard le 20 mars 2012 à 10 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le même jour à partir de 10 heures à l’adresse ci-après: Salle de réunion de l’Inspection Générale d’Etat dans les locaux du Secrétariat Général de la Présidence de la République, sis à l’Avenue Léopold Sédar SENGHOR Le Chef du SAGE Birame THIAM Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_SAGE _002 - Fourniture d'articles et d'imprimés de bureau
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 10/02/2012 DATE LIMITE: 13/03/2012 RÉFÉRENCE: F_SAGE _002 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Présidence de la République Avis d'Appel d'Offres n° F_SAGE _002 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le Journal LE SOLEIL du 19 janvier 2012. 2. Le Secrétariat Général de la Présidence de la République a obtenu dans le cadre de son budget général 2012 des crédits afin de financer son fonctionnement, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition d’articles et d’imprimés de bureau destinés au fonctionnement des services de la Présidence de la République, n° 2012 - 02 /PR/SG/SAGE/F. 3. Le Chef du Service de l’Administration Générale et de l’Equipement de la Présidence de la République sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des articles et imprimés de bureau destinés au fonctionnement des services de la Présidence de la République en deux (02) lots attribués par article: - lot 1: Articles de bureau; - lot 2: Imprimés de bureau. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au niveau du Secrétariat Général de la Présidence de la République; auprès du Chef du Service de l’Administration Générale et de l’Equipement, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Général de la Présidence de la République – S.A.G.E. – Pièce 56, tous les jours ouvrables de 09h 00 à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: a. Une attestation de capacité financière d’un montant au moins égalà Soixante quinze millions (75000000) F CFA pour le lot 1 et à quarante millions (40000000) F CFA pour le lot 2; délivrée par un établissement financier de bonne réputation. b. La réalisation, durant les trois (03) dernières années (2008 – 2009 – 2010), d’au moins un (01) marché de même nature; les états financiers des exercices sus indiqués doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé. c. Une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et faisant connaître la raison sociale, la qualité et le domicile, le numéro d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou registre des métiers, le numéro de compte contribuable et le NINEA; et si le candidat agit au nom d’une société, la qualité en vertu de laquelle il agit ainsi que les pouvoirs qui lui sont conférés; d. Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat n’est pas en cours de procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle; e. Une déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics et qu’il s’engage à les respecter; f. Une attestation de la Caisse de Sécurité Sociale; g. Une attestation de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal ; h. Une attestation de l’Inspection Régionale du Travail; i. Un quitus fiscal datant de moins de trois (03) mois; j. Une attestation justifiant le paiement des redevances de régulation au titre des marchés publics de l’année 2011; 7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de: - Trois millions (3.000.000) FCFA pour le lot 1; - Un million deux cent mille (1.200.000) FCFA pour le lot 2; valide pendant vingt huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. 8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite au Secrétariat Général de la Présidence de la République – S.A.G.E. – Pièce 56. 9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République – S.A.G.E. – Pièce 56 au plus tard le 13 mars 2012 à 10 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents le même jour à partir de 10 heures à l’adresse ci-après: Salle de réunion de l’Inspection Générale d’Etat dans les locaux du Secrétariat Général de la Présidence de la République, sis à l’Avenue Léopold Sédar SENGHOR. Le Chef du SAGE Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_SAGE _001 - Entretien et Nettoiement des locaux
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Présidence de la République PUBLIÉ LE: 08/02/2012 DATE LIMITE: 06/03/2012 RÉFÉRENCE: S_SAGE _001 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Présidence de la République Avis d'Appel d'Offres n° S_SAGE _001 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien «LE SOLEIL» du 19 janvier 2012. 2. Le Secrétariat Général de la Présidence de la République a obtenu dans le cadre de son budget de fonctionnement de l’année 2012, des crédits pour l’entretien et la maintenance en général, et a l’intention d’utiliser une partie de ces crédits pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’entretien et le nettoiement des locaux abritant ses bureaux et ceux de ses services rattachés, N° 2012 - 01/PR/SG/SAGE/S en cinq (05) lots indivisibles: - Lot n°1: Cabinet du Président de la République – Secrétariat Général de la Présidence de la République – Grande Chancellerie de l’Ordre National du Lion. - Lot n°2: Bureau d’Architecture – Bureau des Assistants Spéciaux – Maison Militaire (Gouvernance militaire) – Bureau PR au 4e étage Immeuble Maître KA. - Lot n°3: Locaux Inspection Générale des Forces Armées – Etat Major Particulier (ex Modernisation de l’Etat) – 5e étage Immeuble C.S.S. (Général NDAW) - Lot n°4: Immeuble Rondon – Bureaux 4ème étage de l’Immeuble Bleu près UNESCO (Avenue Léopold S. SENGHOR) –Direction du NEPAD (Immeuble Tamaro 3ème étage Appt 3C). - Lot n° 5: 2e et 4e étages Immeuble Béranger FERRAUD – 2e et 4e étages Immeuble FAYCAL – 1er étage Immeuble TEYLIUM – 7e étage Immeuble Yoro LAM. 3. Le Secrétariat Général de la Présidence de la République sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les services suivants: a / Prestations journalières (tous les jours ouvrables: du lundi au vendredi) - nettoyage des plafonds avec balai tête de loup; - nettoyage des sols, sous-sols, des meubles et des murs dans chaque bureau ou local; - nettoyage des cuvettes, WC, lavabos et urinoirs; - essuyage du mobilier; - vidange des corbeilles à papier et des cendriers; - lavage des halls à la brosse et au savon détersif; - nettoyage des moquettes à l’aide d’aspirateur; - nettoyage des escaliers à l’aide de serpillières et savon. Ces prestations ont lieu de 16 heures à 19 heures. b / Prestations hebdomadaires - tous les vendredis, nettoyage de toutes les vitres avec un détergent; - tous les samedis de 9 heures à 12 heures: i. nettoyage des sols à la brosse et au savon; ii. nettoyage des parties extérieures, des terrasses y compris les parkings et les cours; iii. nettoyage des stores et des grilles; iv. désherbage des terrasses; v. nettoyage des sous-sols. 4. La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Birame THIAM, Chef du SAGE de la Présidence de la République; et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat Général de la Présidence de la République – Avenue L.S.S – Pièce n° 56 – Tel n° (221) 33880.82.58 – BP: 4026/Dakar - de 9 heures à 16 heures. 6. Les exigences en matière de qualifications sont: Il est exigé de chaque soumissionnaire de fournir la preuve qu’il a exécuté par le passé, au moins trois (03) marchés de même nature. Il doit aussi disposer pour chaque lot d’un effectif minimum de: - Lot n° 1: 22 agents; - Lot n° 2: 10 agents; - Lot n° 3: 10 agents; - Lot n° 4: 10 agents; - Lot n° 5: 10 agents. Chaque équipe devant être encadrée par un (01) superviseur, responsable des prestations. Il est précisé que les employés doivent être de nationalité sénégalaise et titulaire d’une carte d’identité nationale en cours de validité. Une liste de ces agents devra être déposée au bureau du personnel du S.A.G.E., en vue de l’établissement des cartes d’accès à la Présidence de la République. Le port d’une tenue de travail (uniforme) avec la mention de la raison sociale présentée sous forme de badge cousu sur la poche de la poitrine, est obligatoire. Les affectations du personnel dans les différents services et la répartition des tâches doivent se faire en collaboration avec le S.A.G.E. Les équipements essentiels que doit fournir le Soumissionnaire sélectionné pour l’exécution du marché sont: Matériel non consommable: - Aspirateur; - Seau en plastique; - Tête de loup; - Plumeaux; - Débouchoir; - Echafaud; - Machine à décaper. Fournitures et Consommables à renouveler: - serpillière; - éponge; - chamoisine; - eau de javel; - crésyl; - aseptol (bouteille); - lave vitre super glace; - balai coco complet; - balai brosse; - savon liquide; - savon en poudre; - abel; - florodor; - acide; - déodorant de bureau. Les matériels et produits jugés indispensables pour l’entretien des immeubles pendant une période de trente (30) jours, seront stockés entre le 1er et le 5 de chaque mois, au Secrétariat Général de la Présidence de la République dans un local fourni par le Chef du S.A.G.E.. Ce dernier suit avec l’attributaire ou son représentant, la consommation journalière établie sur la période précitée. Le candidat devra en outre joindre à son offre, une note indiquant les moyens en personnel, matériels et produits d’entretien dont il dispose. Une visite groupée des locaux concernés sera organisée par le S.A.G.E. en présence de tous les candidats. 7. Le Candidat devra joindre à son offre les autres documents suivants: i. déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et faisant connaître la raison sociale, la qualité et le domicile, le numéro d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou registre des métiers, le numéro de compte contribuable et le NINEA; et si le candidat agit au nom d’une société, la qualité en vertu de laquelle il agit ainsi que les pouvoirs qui lui sont conférés; ii. déclaration sur l’honneur attestant que le candidat n’est pas en cours de procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle; iii. déclaration attestant qu’il a pris connaissance des dispositions de la Charte de Transparence et d’Ethique en matière de marchés publics et qu’il s’engage à les respecter; iv. attestation de la Caisse de Sécurité Sociale (C.S.S.) certifiant que l’entrepreneur est à jour de ses cotisations; v. attestation de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) certifiant que l’employeur est à jour de ses cotisations; vi. attestation de l’Inspection régionale du Travail spécifiant que l’entrepreneur est en règle; vii. quitus fiscal datant de moins de trois (03) mois; viii. garantie de soumissionde: 350.000 FCFA pour le lot 1- 200.000 FCFA pour le lot 2– 200.000 FCFA pour le lot 3 – 200.000 FCFA pour le lot 4 et 200.000 FCFA pour le lot 5. ix. attestation de capacité financière de 20.000.000 FCFA pour le lot 1- 10.000.000 FCFA pour le lot 2– 10.000.000 FCFA pour le lot 3 – 10.000.000 FCFA pour le lot 4 et 10.000.000 FCFA pour le lot 5, délivrée par une institution financière de bonne réputation; x. éventuellement, tout document permettant de juger la capacité de l’entreprise à exécuter le marché. 8. Les candidats intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier d’appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République – S.A.G.E. - Avenue L.S.S – Pièce n° 56 – Tel n° (00221) 33880.82.58 Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République – S.A.G.E. - Avenue L.S.S – Pièce n° 56 – Tel n° (00221) 33880.82.58 - BP: 4026 / Dakar, au plus tard le 6 mars 2012 à 10h 00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes intérieure et extérieuredevront comporter les autres identifications suivantes: «Appel d’offres pour l’entretien et le nettoiement des locaux abritant les bureaux de la Présidence de la République et ses services rattachés pour la gestion 2012 à n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis». Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats à l’adresse ci-après: Secrétariat Général de la Présidence de la République à la Salle de réunion de l’Inspection Générale d’Etat - le 6 mars 2012 à 10 heures 00 minutes. Le Chef du S.A.G.E. Birame THIAM Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal