Explorateur de Marchés
Parcourez les opportunités d'affaires au Sénégal
F_IGE_002 - Acquisition de matériels et mobiliers de bureau
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Inspection Générale d'Etat PUBLIÉ LE: 09/04/2021 DATE LIMITE: 06/05/2021 RÉFÉRENCE: F_IGE_002 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d’Appel d’offres (AA0) PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE INSPECTION GENERALE D’ETAT N° F_I.G.E_002 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis général de Passation des Marchés de l’Inspection générale d’Etat paru dans le numéro 15184 du Quotidien «Le Soleil» du 8 janvier 2021. L’Inspection générale d’Etat (IGE), dans le cadre de l’exécution de son budget 2021, a l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché N° F_I.G.E_002. 2. L’IGE requiert, des candidats éligibles, des offres sous pli fermé pour la fourniture de matériels et mobiliers de bureau en deux (02) lots tels que décrits ci-après: Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau - Microsoft Surface Pro 7+ ou similaire - Ordinateurs portables - Disques durs externes de 1 Téra - Clés USB 8 GO - Clavier et souris mac - Batteries pour clavier et souris AAA - Batteries pour clavier et souris AA - Casques professionnels avec micro - Multiprises Lot 2: Acquisition de mobiliers de bureau - Fauteuil Ministre - Canapé 3 places - Fauteuil visiteurs - Penderie deux battants 3. La passation du marché sera conduite par appel d‘offres ouvert à tous les candidats éligibles, tel que défini dans le Code des Marchés publics. 4. Les exigences en matière de qualification sontles suivantes : Capacité financière - disposer des états financiers certifiés des trois derniers exercices (2017, 2018, 2019) justifiant la bonne assise financière du candidat; Capacité technique et expérience - avoir réalisé avec succès, au moins un (01) marché similaire de même nature, durant les trois (3) dernières années (2018, 2019, 2020) 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur le Gestionnaire du Fonds d’intervention de l’IGE, par téléphone au 33889 35 36 ou par courriel à marches.ige@ige.sn ou prendre connaissance des documents d’Appel d’offres, tous les jours ouvrables, à l’adresse ci-dessous : Building administratif Pdt Mamadou DIA, 2ème étage, pièce 14 et de 8 heures à 13 heures 30 minutes et de 14 heures 30 minutes à 17 heures. 6. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres complet et gratuitement en formulant une demande écrite auprès du Gestionnaire du «Fonds d’Intervention de l’IGE » – Building administratif Pdt Mamadou DIA, 2ème étage, pièce 14. ou par courriel: marches.ige@ige.sn Le dossier leur sera transmis par courriel. 7. La garantie de soumission est de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA pour le lot 1 et elle n’est pas requise pour le lot 2 8. Les offres devront parvenir au Gestionnaire du Fonds d’Intervention à la Présidence de la République, Avenue Président Léopold Sédar Senghor, au plus tard le jeudi 6 mai 2021 à 10 heures précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 6 mai 2021 à 10 heures (Temps Universel) à la salle de conférence du 1er étage du Building administratif Pdt Mamadou DIA Dakar. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée. Le Gestionnaire du fonds d’Intervention Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_IGE_008 - Entretien et réparation de véhicules
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Inspection Générale d'Etat PUBLIÉ LE: 09/07/2020 DATE LIMITE: 12/08/2020 RÉFÉRENCE: S_IGE_008 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Télécharger le DAO/TDR : Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification Marché de clientèle Inspection générale d’Etat Avis d’appel d’offres (AAO) n° S_I.G.E_008 1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis général de Passation des Marchés paru dans le Quotidien «Le Soleil» n° 14885 du 10 janvier 2020». 2. L’Inspection générale d’Etat (IGE) a prévu de financer, sur son Fonds d’Intervention, l’entretien et la réparation de véhicules répartis en deux (02) lots selon les marques: – Lot 1: Toyota Land Cruiser, Kia Sorento, Kia Mohave, Toyota Prado, Peugeot 508, Hyundai Sonata; – Lot 2: Volkswagen Jetta, Chery G52, Chery GS, Minibus Foton. 3. L’IGE sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises au point 6 ci-dessous. 4. La passation du marché sera conduite par AAO tel que défini dans le Code des Marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Chef du Bureau administratif et financier de l’IGE, Building administratif 1er étage, Pièce 14, Courriel ElHadjYoussoupha.Sene@ige.sn ou moussa.ka@ige.sn, et prendre connaissance, du lundi au vendredi, des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 8 h à 17 h. 6. Les exigences en matière de qualification sont: Ø fournir les états financiers certifiés des trois dernières années (2016, 2017 et 2018); Ø avoir exécuté avec succès, au moins, un (01) marché de nature et de taille similaire durant les trois (03) dernières années (2017, 2018, 2019), d’un montant minimum de seize (16) millions de FCFA pour chaque lot, justifié par des attestations de service fait ou des copies de marchés exécutés. Les procès-verbaux de réception définitivecorrespondants seront joints ; Ø disposer, pour le soumissionnaire sélectionné, de facilités de crédit net d’autres engagements contractuels de cinq (05) millions pour chaque lots; Ø disposer d’un garage pour l’entretien ou fournir un contrat d’entretien; Ø disposer, au moins, d’un chef de poste superviseur ayant au minimum cinq (5) ans d’expérience dans le domaine de l’entretien de véhicules. Son curriculum vitae (CV) sera joint Ø d’au moins deux (02) mécaniciens qualifiés. La liste nominative, leurs domaines de qualification et l’expérience acquise seront précisés. Pour des informations détaillées, se reporter au DAO. La garantie de soumission n’est pas requise. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres complet et gratuitement en formulant une demande écrite à déposer au secrétariat de l’IGE, Building administratif 1er étage. La demande peut aussi être adressée par courrier électronique à ElHadjYoussoupha.Sene@ige.sn ou moussa.ka@ige.sn Les dossiers peuvent être obtenus du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h. Quelque soit le mode de transmission de la demande, le dossier sera transmis par courriel. 8. Les offres devront parvenir au plus tard le mercredi 12 août 2020 à 10 heures. Elles seront reçues par M. ElHadji Youssoupha Sène, Chef du Bureau administratif et financier de l’IGE comme suit : - jusqu’à la veille du dépouillement, à la Présidence de la République, Bâtiment de la Chancellerie de l’Ordre du Lion, de 08 h à 17 h; - le jour du dépouillement au plus tard le mercredi 12 août 2020 à 10 heures, au Building administratif Président Mamadou DIA, Aile Sud, salle de réunion de l’IGE, 1er étage Les offres remises au-delà de ce délai ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis lemercredi 12 août 2020 à 10 heures (Temps Universel) à la salle de réunion de l’IGE au Building administratif Président Mamadou DIA, Aile Sud, 1er étage. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Le Gestionnaire du Fonds d’Intervention Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_IGE_004 - Fournitures de bureau et consommables informatiques
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Inspection Générale d'Etat PUBLIÉ LE: 12/02/2020 DATE LIMITE: 26/02/2020 RÉFÉRENCE: F_IGE_004 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Télécharger le DAO/TDR : Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d’Appel d’offres (AA0) N° F_I.G.E_004 ------------------------ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ---------- INSPECTION GENERALE D’ETAT 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis général de Passation des Marchés de l’Inspection générale d’Etat (IGE) paru dans le numéro 14885 du Quotidien «Le Soleil» du 10 janvier 2020. L’IGE, dans le cadre de l’exécution de son budget 2020, a l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché N° F_I.G.E_004. 2. L’IGE requiert, des candidats éligibles, des offres sous pli fermé pour la fourniture de matériels et mobiliers de bureau en deux (02) lots tels que décrits ci-après: Lot 1 : Fournitures de bureau Lot 2: Consommables informatiques 3. La passation du marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte à tous les candidats éligibles, tel que défini dans le Code des Marchés publics. 4. Les exigences en matière de qualification sontles suivantes : Capacité financière - disposer des états financiers certifiés des exercices 2016, 2017 et 2018 justifiant la bonne assise financière du candidat; Capacité technique et expérience - avoir réalisé avec succès, au moins un (01) marché similaire de même nature, durant les trois (3) dernières années (2017, 2018, 2019) 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Gestionnaire du Fonds d’intervention, Building administratif 2ème étage, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres, tous les jours ouvrables, à l’adresse ci-dessous de 8 heures à 13 heures 30 minutes et de 14 heures 30 minutes à 17 heures: M. Moussa KA, Gestionnaire du Fonds d’intervention, moussa.ka@ige.sn Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres complet et gratuitement en formulant une demande écrite auprès du Gestionnaire du «Fonds d’Intervention de l’IGE» – Présidence de la République, Avenue Président Léopold Sédar Senghor. La demande sera adressée par courrier ordinaire ou électronique à M. Moussa KA, Gestionnaire du Fonds d’intervention, moussa.ka@ige.sn Le dossier leur sera transmis par courriel. 6. Les garanties de soumission ne sont pas requises. 7. Les offres devront parvenir au Gestionnaire du Fonds d’Intervention au Building administratif Président Mamadou DIA, 1er étage pièce 14, au plus tard le Mercredi 26 février 2020 à 10 heures précises. Les offres remises au-delà de ce délai ne seront pas acceptées. 8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le Mercredi 26 février 2020 à 10 heures (Temps Universel) à la salle de réunion de l’IGE au Building administratif Président Mamadou DIA, 1er étage. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée. Le Gestionnaire du Fonds d’intervention Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal