Profitez de tarifs exclusifs
Passez à Pro et accédez à tous les modules premium
Parcourez les opportunités d'affaires au Sénégal
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Conseil departemental de Louga PUBLIÉ LE: 31/05/2018 DATE LIMITE: 01/06/2018 RÉFÉRENCE: T_CDL_018 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Conseil departemental de Louga Avis d'Appel d'Offres n° T_CDL_018 Le département de louga dispose de crédit budgétaire dans le cadre du programme national de développement local (PNDL) 2015,afin de financer la réalisation d'infrastructures et à l'intention d'utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché : Construction de quatre mini fermes/N°T_CDL_010 Le Département de Louga sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : fabrication de quatre mini fermes. La passation du Marché sera conduite par Demande de renseignements et de Prix ouverte tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de ; Mamadou Yeriba Ba,secrétaire général du conseil départemental de louga,Tel 77 707 48 41 Email: yeriba2012@gmail.com et prendre connaissance des documents de demande de rnseignement et de prix à compétition ouverte(DRPCO) à l'adresse mentionnée ci-après Conseil départemental de louga de 08heures à 17heures. Un exemplaire du dossier de DRPCO sera disponible pour etre consulter gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. Les exigences en matière de qualifications sont : o Justifier d’une expérience en tant qu’entreprise principale dans la réalisation d’au moins deux (02) projets de nature et de complexité similaire aux travaux, objet du présent DRPCO, au cours des cinq dernières années. Cette expérience devra être justifiée par des attestations de services faits délivrées par des maîtres d’ouvrage; o Disposer pour le projet du matériel de chantier suivant (01 camion de 16 m3, 01 véhicule 4x4 de liaison, une bétonnière de 350 litres, une aiguille vibrante un lot complet de coffrage métallique et en bois de bonne qualité et petits outillages); o Disposer du personnel technique suivant: ü Un Directeur des travaux: BTS en génie civil, ayant au moins une expérience de deux (2) projets similaires au cours des (5) cinq dernières années dont un (1) en tant que directeur ü Un Conducteur des travaux, agent de maîtrise en génie civil, ayant au moins une expérience de deux (2) projets similaires au cours des (5) cinq dernières années dont un (1) en tant que conducteur des travaux. Les CV seront joints à la soumission; o Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux au cours des trois (3) dernières années (2013, 2014 et 2015) au moins égal à 60 millions toutes taxes comprises. Les candidats devront fournir les attestations des commanditaires ou des bilans financiers certifiés par un expert-comptable agréé. o Disposer d’avoir en liquidités et/ou de facilités de crédits net de tous autres engagements contractuels ou d’une capacité financières d’au moins de 10 millions. Voir le dossier de DRPCO pour les informations détaillées. 6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier de DRPCO complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après: secrétariat du Conseil Départemental de Louga, tel 77707 48 41- Email: yeriba2012@gmail.com, contre un paiement non remboursable de quinze Mille (15.000) Francs CFA. La méthode de paiement sera en espèce. Le document de DRPCO sera adressé par courrier physique. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: secrétariat du Conseil Départemental de Louga sous pli fermé par courrier physique au plus tard le 31/05/2018 à 10 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.Les dépôts par courrier électronique ne sont pas admis. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents au Conseil Départemental de Louga le 31/05/2018 à 10 heures 00. 8. Les offres devront demeurer valides pendant une durée minimum de 90 jours à compter de la date limite de soumission. Le Président du Conseil Départemental Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Conseil departemental de Louga PUBLIÉ LE: 09/03/2018 DATE LIMITE: 11/05/2018 RÉFÉRENCE: F_CDL_007 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Voir les additifs Avis de DRPCO Conseil departemental de Louga Avis de DRPCO n° F_CDL_007 Denomination du marché : ACQUISITION DE VEHICULES EN DEUX LOTS LOT1 : ACQUISITION DE VEHICULE 4X4 DOUBLE CABINES LOT 2: ACQUISITION D4IN CAMION Le conseil départemental de Louga sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les fournitures de vehicules en deux lots. LOT 1 : ACQUISITION DE VEHICULE 4 X 4 PICK DOUBLE CABINES LOT 2 : ACQUISITION D'UN CAMION AVEC PLATEAU HAUT La passation de marchésera conduite par demande de renseignement et de prix a competition ouverte tel que défini dans le code des marches publics et ouverte a tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations aupres de Mr YERIBA BA,secrétaire général du conseil départemental de Louga,Tel: 77 707 48 41,Email: yeriba2012@gmail.com et prendre connaissaince des documents de la DRPCO à l'adresse mentionnée ci-apres: conseil départemental de louga/LOUGA é compter du 07 MARS 2018 de 08H à 16h. Un exemplaire du dossier sera disponible pour etre consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. Les exigences en matieres de qualifications sont: - Capacité financiere: Disposer des états financiers certifiés des trois derniers années d'exercices(2014,2015 et 2016) justifiant une bonne assise financiere du candidat. - Capacité technique et expérience: Disposer au Sénégal d'un service apres vente constitué de : Un magasin de stockage et de pieces de rechange, Un atelier de réparation et d'entretien performant avec un personnel expérimenté dont un cadre supérieur et deux ouvriers qualifiés, Un véhicule de dépannage équipé de moyen de remorquage, - Les candidats devront fournir des attestation des commanditaires (maitres d'ouvrage) et les états financiers des trois dernieres années d'exercice certifié par un expert comptable agréé par l'ONECCA pour les entreprises sénégalaises. Voir le dossier de DRPCO pour les information détaillées. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'appel d'offre complet en formulant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci apres: secrétairiat du conseil departemental de louga-cellule de passation des marchés contre un paiement non remboursable de 15 000FCFA. La méthode de paiement sera en espece. Le document de DRPCO sera adressé par courrier physique. Un exmplaire du document de DRPCO sera disponible pour etre consulté gratuitement sur place par les candidats qui el souhaitent. Les offres devront etre soumises à l'adresse ci-apres: secrétariat du conseil départemental de louga sous pli fermé par courrier physique au plutard le 16 AVRIL 2018 à 10h. Les offres remises en retard ne seront pas acceptée. Les dépots par courrier electronique ne sont pas admis. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents: Salle de délibération du conseil départemental de louga,boulevard Abdou Diouf/LOUGA le 16 AVRIL 2018 à 10HEURES précises. Les offres devront demeurer valides pendant une durée minimum de 90 jours à compter de la date de depots des offres. Fait à LOUGA, Le 05-03-2018 Le président du Conseil Départemental de Louga MODOU MBERY SYLLA Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
TYPE: Avis général ORGANISATION: Conseil departemental de Louga PUBLIÉ LE: 28/01/2021 DATE LIMITE: 18/02/2021 RÉFÉRENCE: F_CDL_021 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures diverses Texte de l'avis d'appel d'offres DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE(DRPCO) Conseil departemental de Louga Avis demande de renseignement et de prix à competition ouverte n° F_CDL_021 Cette DRPCO fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans [NUM_PUB] du [DATE_PUB]. Le [dispose | attend] de(s) [BAILLEURS] , afin de financer [insérer le nom du projet ou du programme, budget], et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché . Le sollicite des offres de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : fourniture et pose de panneaux solaires. La passation du Marché sera conduite par Demande de renseignements et de Prix ouverte tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de ; secretaire général du conseil départemental de louga TEL 77 707 48 41 et prendre connaissance des documents de DRPCO à l'adresse mentionnée ci-après Siége du conseil départemental de louga. Les exigences en matière de qualifications sont : Capacité financiere: - fournir des états financiers des trois dernieres années(2017-2018-2019)certifiés par un expert comptable agréé par l-ONEECA. 6fournir une ligne de crédit d'un montant de dix millions(10 000 000) de franc CFA Capacité technique et expérience Le candidat doit prouver documentation à l'appui qu'il satisfait aux exigences d'expérience ci apres: -fournir deux attestations de services faits délivrés par un maitre d'ouvrage pour des prestations similaires pendant les trois dernieres années. -fournir un service apres vente par une représentation locale pendant le delai de garantie. fournir une autorisation de fabricant. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier de DRPCO complet en formulant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-après contre un paiement non remboursable de . Le document de DRPCO sera adressé par [insérer le mode d'acheminement]. Les offres devront être soumises à au plus tard le 11/02/2021. les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à le 11/02/2021 à 10:00 . les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de 500 000 CFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible] valable pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de dépôt des offres. les offres devront être valables pendant un délai minimum de [indiquer le délai minimum pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres]. Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
Débloquez les alertes intelligentes et l'intelligence artificielle avec un abonnement premium.
Garantie satisfait ou remboursé 30 jours
