Tenders Explorer
Browse business opportunities in Senegal
F_DAMG_001 - Acquisition de bacs à ordures
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Société nationale de Gestion intégrée des déchets (SONAGED S.A.) PUBLIÉ LE: 10/05/2024 DATE LIMITE: 11/06/2024 RÉFÉRENCE: F_DAMG_001 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres MINISTERE DE L’URBANISME, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’AMENANGEMENT DU TERRITOIRE SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION INTÉGRÉE DES DÉCHETS (SONAGED S.A) Appel d’Offres Ouvert (AOO) Marché à commande N°F-DAMG-001/2024 Acquisition de bacs à ordures 1.Cet Avis de d’appel d’offres ouvert fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés de la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets paru dans«Le Soleil »N° 16104du05 février 2024. 2.La Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED) a obtenu dans le cadre de son budget 2024 des fonds dans leprogramme xeyu ndaw gni, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre dumarché à commande:acquisition de bacs à ordures. 3.La Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pourl’acquisition de bacs à orduresen un seul et unique lot. 4.La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans ledécret N°2022-2295 du 28 Décembre 2022portant Code des Marchés Publics sénégalais,et ouvert à tous les candidats éligibles. 5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informationsauprès de Monsieur Mamadou Sy DIALLO, Directeur de l’administration et des moyens Générauxde la SONAGED,Adresse électronique:cpm@sonaged.sn;et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessousde 09H 00 à 17H 00les jours ouvrables: Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A) Sacré Coeur III, Immeuble Y2 Keur Gorgui, 3ème étage Numéro de Téléphone : +221 33869 02 62 6.Les exigences en matière de qualification sont: Capacité financière ØFournir des états financiers dûment certifiés par un expert-comptable agréé par l’ONECCA ou organisme assimilé, des trois dernières années (2020, 2021 et 2022) qui reflètent une situation financière équilibrée de leurs entreprises; Capacité technique ØAvoir réalisé avec succès durant lescinq dernières années(2019, 2020, 2021, 2022 et 2023), deux (02) marchés de même nature acquisition de bacs à ordure. Le candidat devra le justifier par des attestations de service fait ou des copies de marchés exécutés avec des PV de réception définitive. 7.Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en se présentant à l’adresse ci-après:Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets Solides,Cité Keur Gorgui Immeuble Y 2, RDC/ Cellule de Passation des Marchés, contre un paiement non remboursable de trente mille(30000)Francs CFA.La méthode de paiement sera en espéces.Le dossier d’Appel d’offres sera remis aux candidats en mains propres.Un exemplaire du dossier est disponible et peut être consulté sur place par les candidats qui le souhaitent. 8.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets, Sacré Coeur III, Immeuble Y2 Keur Gorgui, Bureau du courrier général au RDCau plus tard le mardi 11 juin 2024à 11 Heures précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 9.Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-aprèsSalle de Conférence dela SONAGEDSacré Coeur III, Immeuble Y2 Keur Gorgui, 8ème étagele mardi 11 juin 2024à 11 heures précises. 10.Les offresdoivent comprendreune garantie de soumissiond’un montant dequinze millions(15000 000)Francs CFA. La garantie de soumission doit émaner d’une institution financière agréée par le Ministère des Finances et du Budget. 11.Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite de soumission.La période de validité des offres court à partir de la date limite de dépôt des plis. 12.La garantie de soumission doit demeurer valide pendant vingt-huit jours (28) après l’expiration de la validité de l’offre. Le Directeur Général Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_DAMG_011 - Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Société nationale de Gestion intégrée des déchets (SONAGED S.A.) PUBLIÉ LE: 28/02/2023 DATE LIMITE: 29/03/2023 RÉFÉRENCE: F_DAMG_011 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d’Appel d’offres (AA0) Ministère l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets MARCHÉ À COMMANDE Acquisition de Fournitures de Bureau et Consommables informatiques AAO N°: F-DAMG-011/2023 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés de la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets paru dans «Le Soleil » du 06 janvier 2023. 2. La Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A) a obtenu dans le cadre de son Budget 2023 des fonds, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché: Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques. 3. Le Directeur Général de la SONAGED S.A sollicite des offres sous plis fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les fournitures de bureau et consommables informatiques en deux (2) lots: Lot 1: Fournitures de Bureau Lot 2: Consommables informatiques. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini dans le décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Mass THIAM, Directeur Général de la SONAGED S.A et Mamadou Sy DIALLO, Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés Adresse électronique: mamadousy.diallo@sonaged.gouv.sn et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous de 09H 00 à 17H 00les jours ouvrables : Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A) Sacré Coeur III, Immeuble Y2 Keur Gorgui, 3ème étage Numéro de Téléphone: +221 33869 02 62 6. Les exigences en matière de qualification sont: § Le candidat devra fournir les états financiers des trois derniers exercices(2019, 2020, 2021) certifiés par un expert-comptable agréé par l’ONECCA ou un organisme assimilé; Le candidat devra montrer qu’il a exécuté au moins deux (2) marchés d’acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques de nature similaire en produisant les attestations de service fait. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après: Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A), Sacré cœur III, Immeuble Y2 Keur Gorgui, contre un paiement non remboursable de trente mille (30 000) FCFA. La méthode de paiement sera en espèces. Le document d’Appel d’offres sera adressé en main propre. Un exemplaire du dossier est disponible et peut être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A), Sacré cœur III, Immeuble Y2 Keur Gorgui (bureau du courrier, Rez de chaussée), au plus tard le mardi 28 mars 2023 à 11 heures précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après Salle de Conférence de la SONAGED S.A Sacré cœur III, Immeuble Y2 Keur Gorgui, 8ème étage le mardi 28 mars 2023 à 11 heures précises. 10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de: - Cinq cent mille francs CFA (500 000 F CFA) pour le lot 1(Fournitures de Bureau) ; - Cinq cent mille francs CFA (500000 F CFA) pour le lot 2 (Consommables Informatiques). 11. La garantie d’offre doit demeurer valide pendant vingt-huit jours (28) après l’expiration de la validité de l’offre 12. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite de soumission. La période de validité des offres court à partir de la date limite de dépôt des plis. Le Directeur Général Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_DAMG_004 - Acquisition de produits d'entretien et de désinfection
TYPE: Avis général ORGANISATION: Société nationale de Gestion intégrée des déchets (SONAGED S.A.) PUBLIÉ LE: 24/02/2023 DATE LIMITE: 27/03/2023 RÉFÉRENCE: F_DAMG_004 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (325) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures diverses Texte de l'avis d'appel d'offres Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique SOCIETE NATIONALE DE GESTION INTEGREE DES DECHETS (SONAGED SA) Avis d’Appel d’Offre Ouvert Marché à Commande F-DAMG-004 Acquisition de produits d’entretien et de désinfection 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés de la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets paru dans le quotidien le soleil n° 15781 du 06 janvier 2023. 2. La Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A) a obtenu des fonds dans le cadre de son budget 2023 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché à commande relatif à l’acquisition de produits d’entretien et de désinfection. 3. La Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A)sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de produits d’entretien et de désinfection en un seul et unique lot indivisible. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offre Ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur Général et Mamadou Sy DIALLO, Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés de la SONAGED, Adresse électronique : mamadousydiallo@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous les jours ouvrables de 9 H 00 à 17H 00 : Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED), Sacré Cœur III, Immeuble Y2 Keur Gorgui, 8ème étage, téléphone : + 221 33 869 02 62 6. Les exigences en matière de qualification sont: · Expérience acquise dans la fourniture de produits analogues: Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et terminée, au moins deux (02) marchés de fourniture de produits d’entretien et de désinfection d’une valeur minimale de quatre-vingt millions francs CFA (80000000 F CFA) durant les cinq dernières années (2018,2019, 2020, 2021,2022). • Capacité financière - Produire des états financiers certifiés par un expert agréé par l’ONECCA ou organisme assimilé des trois (03) dernières années (2019-2020-2021) démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat et sa profitabilité à long terme. Voir le document d’Appel d’Offres pour les informations détaillées (DPAO). 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après contre un paiement non remboursable de 30 000 FCFA pendant les jours ouvrables de 9 H 00 à 13 H 30’ et de 15 H à 17H 00. La méthode de paiement sera en espèce. Toutefois, un exemplaire du Dossier d’Appel d’Offres sera disponible pour être -consulté gratuitement sur place par les Candidats qui le souhaitent. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse: Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED), Sacré Cœur III, Immeuble Y2 Keur Gorgui, 8ème étage au plus tard le lundi 27 mars 2023 à 11 heures précises. Les offres soumises après la date et heure limite de dépôt des offres, ne seront pas acceptées. 9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse: Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED), Sacré Cœur III, Immeuble Y2 Keur Gorgui, 8ème étage à la salle de réunion le lundi 27 mars 2023 à 11 heures précises. 10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de F CFA de trois millions (3 000 000 F CFA) francs. 11. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission. 12. La garantie d’offre doit demeurer valide pendant vingt-huit jours (28) après l’expiration de la validité de l’offre, soit 118 jours à compter de la date limite des soumissions. Le Directeur Général Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_DEX_010 - Acquisition de tee-shirts et polos avec impression
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Société nationale de Gestion intégrée des déchets (SONAGED S.A.) PUBLIÉ LE: 22/02/2023 DATE LIMITE: 27/03/2023 RÉFÉRENCE: F_DEX_010 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d’Appel d’Offres Ministère l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets SONAGED SA Acquisition de Tee-shirts et Polos avec Impression AAO N°: F-DEX-010/2023 MARCHÉ À COMMANDE 1.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés de la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets paru dans«Le Soleil»du06 janvier 2023. 2.La Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A)a obtenu dans le cadre de son Budget 2023des fonds, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre dumarchéà commande:AcquisitiondeTee-shirts et Polos avec Impression. 3.LeDirecteur Général de la SONAGED S.Asollicite des offres sous plis fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de tee-shirts et polosen un seul et unique lot. 4.La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres ouvert tel que défini dans lederet n°2014-1212 du 22 Septembre 2014 portant Code des Marchés publics,et ouvert à tous les candidats éligibles. 5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informationsauprès de MonsieurMass THIAM, Directeur Général de laSONAGED S.AetMamadou Sy DIALLO,Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés;Adresse électronique:mamadousy.diallo@sonaged.gouv.snet prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessousde 09H 00 à 17H 00les jours ouvrables : Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets(SONAGED S.A) Sacré Coeur III, Immeuble Y2 Keur Gorgui,8 ème étage Numéro de Téléphone: +22133869 02 62 6. Les exigences en matière de qualification sont: §Le candidat devra fournir les états financiersdes trois derniers exercices(2019, 2020, 2021)certifiés par un expert-comptable agréé par l’ONECCA ou un organisme assimilé; Le candidat devra montrer qu’il a exécuté au moins deux (2) marchés d’acquisition de tee-shirts et polos avec impression de nature similaire d’une valeur minimale de:quatre-vingt millions(80000 000) francs CFA. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après:Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A), Sacré Cœur III, Immeuble Y2 Keur Gorgui,contre un paiement non remboursable detrente mille (30 000) FCFA.La méthode de paiement seraen espèces. Le document d’Appel d’offres sera adressé en main propre.Un exemplaire du dossier est disponible et peut être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A), Sacré cœur III, Immeuble Y2 Keur Gorgui(bureau du courrier, Rez de chaussée),au plus tardlelundi 27 mars 2023 à 12 heures précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après:Sallede Conférence de la SONAGED S.ASacré cœur III, Immeuble Y2 Keur Gorgui, 8ème étagelelundi 27 mars 2023 à 12 heures précises. 10. Les offres doivent comprendreune garantie de soumissiond’un montant de:trois millions(3000000 F CFA) francs CFA. La garantie de soumission doit être délivrée par un établissement financier agréé par le Ministère des Finances et du Budget. 11. La garantie d’offre doit demeurer valide pendant vingt-huit jours (28) après l’expiration de la validité de l’offre. 12.Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite de soumission.La période de validité des offres court à partir de la date limite de dépôt des plis. Le Directeur Général Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_DRH_001 - Assurance Santé du personnel de la SONAGED SA
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Société nationale de Gestion intégrée des déchets (SONAGED S.A.) PUBLIÉ LE: 22/02/2023 DATE LIMITE: 13/03/2023 RÉFÉRENCE: S_DRH_001 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (840) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (638) Avis d'attribution ( 815 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) S-DRH-001 Société nationale de Gestion intégrée des déchets (SONAGED S.A Marché de Clientèle passé en procédure d’urgence ASSURANCE SANTÉ DU PERSONNEL DE LA SONAGED SA 1.Cet Avis d’appel d’offres national fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journalle soleil du 06 janvier2023. 2La Société Nationale deGestion Intégrée des Déchets, a obtenudes fonds dans le cadre de son budget 2023, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché:Assurance santé du personnel de la SONAGED S.A. 3La Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pourassurer la couvertured’assurance santé du personnel de la SONAGED SA. 4.La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offre Ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics,et ouvert à tous les candidats éligibles. 5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informationsauprès de Monsieur Mass Thiam, Directeur Généralet Monsieur Mamadou Sy DIALLO, Coordonnateur de la cellule de passation des marchés de la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets,Adresse électronique:mamadousy.diallo@sonaged.gouv.snet prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessousde 09H 00 à 17H 00, les jours ouvrables, à la Société Nationale deGestion Integrée des Déchets (SONAGED SA) -Sacré Coeur III, Immeuble Y2 Keur Gorgui, 8ème étage-Numéro de Téléphone: +22133869 02 62. 6. Les exigences en matière de qualification sont : üAvoir réalisé, pour l’assurance santé du personnel objet du présent appel d’offres, un chiffre d’affaires moyen annuel durant les trois dernières années (2019, 2020, 2021) égales au moins à: Cent cinquante millions (150 000 000) FCFA; Attestés par les états financiers certifiés par le commissaire aux comptes et fournis pour les trois (03) derniers exercicesprécédents l’appel d’offres (2019, 2020, 2021); üAvoir exécuté avec satisfaction au moins deux (02) contrats d’assurance maladie dont la prime annuelle moyenne est supérieure ou égale à quatre-vingt millions (80 000 000) FCFA. Ces contrats devront être justifiés par des attestations de services faits dûment signés; Pour la maladie groupe, ces deux (02) contrats d’assurance doivent concerner une population d’environ Deux cent cinquante (250) personnes au cours des trois dernières années connues; chacun ayant une valeur minimale de quatre vingt millions (80 000 000) F CFA. üDisposer de fonds propres suffisants et conformes à la règlementation en vigueur (article 337-1 et suivants du code CIMA) au moment de l’appel d’offres; üJustifier d’une couverturedes engagements réglementés et d’une marge de solvabilité suffisantes au regard du code CIMA; üProduire, pour l’exercice précédent l’appel d’offres, un certificat de solvabilité délivré par la Direction des Assurances du ministère en charge des assurances; üJustifier, d’une bonne collaboration, au cours des trois dernières années, avec des établissements hospitaliers et de laboratoires situés au Sénégal; cette collaboration devra être certifiéepar la fourniture d’attestations dûment signées ; üJustifier, d’un réseau de prestataires dans toutes les grandes villes du Sénégal. Ce réseau doit comporter dans chaque capitale régionale au moins: ·un Généraliste, ·un Gynécologue, ·un Pédiatre, ·un Dentiste, ·une Pharmacie, ·un Hôpital public. Un laboratoire d’analyses et de radiographies dans le réseau régional serait un plus. üJustifier, d’une équipe expérimentée avec au moins un médecin conseil. 7.Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse de la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets mentionnée ci-dessus contre paiement d’un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) F CFALe mode de paiement sera en espèces. Toutefois ledocument d’Appel d’offres peut être consulté directement par les candidats qui le souhaitent. 8.Les offres devront être soumises àla Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED SA), Sacré Cœur III, Immeuble Y2 Keur Gorgui,RDC,au Bureau du Courrier généralau plus tard le lundi 13 mars 2023 à 11 heures précises. 9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats dans la salle de conférence dela Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets, le lundi 13 mars 2023 à 11 heures précises. Elles doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant detrois millions(3 000 000) francs CFAet rester valides pour une période de (90) jours à compter de la date limite de leur dépôt. La garantie de soumission doit être par un établissement financier agréé par le Ministère des Finances et du Budget. 10.La période de validité des offres court à partir de la date limite de dépôt des plis. La garantie d’offre doit demeurer valide pendant vingt-huit jours (28) après l’expiration de la validité de l’offre. 11. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Le Directeur Général Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal