Tenders Explorer
Browse business opportunities in Senegal
Acquisition de licences et de logiciels
Avis d'Appel d'offres (AA0) Université Cheikh Anta Diop Ecole Supérieure Polytechnique Secrétariat Général DAKAR: B.P. 5085 - Dakar-Fann Tel (221)33 825.08.79 - Fax (221) 33 825.55.94 E-mail: esp@esp.sn Section 0. Avis de DRPCO DRPCO N° 005-F-ESP-2021 1. Cet Avis de DRPCO fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal«Le Soleil» édition du jeudi 07 janvier 2021. 2. L’Ecole Supérieure Polytechnique dispose dans le cadre de son budget général de crédits afin de financer l’acquisition de licences et de logiciels 3. L’Ecole Supérieure Polytechnique sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les services demandés. Le marché sera conclu au titre de la gestion 2021. 4. La passation du Marché sera conduite par DRPCO tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Chef du Service des Marchés de l’Ecole Supérieure Polytechnique, Téléphone: 33825 05 40 - Fax: 33825 55 94, Site web: www.esp.sn et prendre connaissance des documents de l’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-après: Ecole Supérieure Polytechnique – Secrétariat Général, tous les jours et heures ouvrables de 08 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: Capacité financière ü Le Candidat doit fournir les états financiers certifiés par un comptable agréé pour les trois (03) dernières années (2018, 2019, 2020). Capacité technique et expérience Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après: ü avoir fourni un certificat d’authenticité ou autorisation du fabricant des logiciels et licences; ü avoir réalisé un marché similaire durant les trois dernières années, justifié par une ou des attestations de service fait(2018, 2019, 2020), ü disposer d’un ingénieur informatique d’une expérience de 02 ans dans le domaine de l’installation et configuration de logiciels et de licences et joindre son CV. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’offres au Service des Marchés de l’ESP contre un paiement non remboursable de vingt-cinq mille (25000) FCFA en espèces à la caisse de l’Agent Comptable de l’ESP. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Ecole Supérieure Polytechnique – M. le Chef des Services administratifs, le vendredi 09 avril 2021 au plus tard à 10 heures précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après: Ecole Supérieure Polytechnique – Salle de Réunion de la Direction, le même jour à 10 heures précises. Les candidats devront fournir une garantie de soumission d’un montant de 600 000 F CFA, valide pendant vingt-huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission des offres. Le Directeur
Acquisition de produit de laboratoire
Université Cheikh Anta Diop de Dakar E cole S upérieure P olytechnique DAKAR: B.P. 5085 - Dakar-Fann Tel (221)33 825.08.79 - Fax (221) 33 825.55.94 Section 0. Avis d’Appel d’Offres Appel d’Offres Ouvert ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE AO N° 014-F-ESP-2023 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal«Le Soleil» édition n° 15781 du vendredi 06 janvier 2023. 2. L’Ecole Supérieure Polytechnique dispose dans le cadre de son budget général de crédits afin de financer pour la fourniture de produits de laboratoire. 3. L’Ecole Supérieure Polytechnique sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les services demandés. Le marché sera conclu au titre de la gestion 2023. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics , et ouvert à tous les candidats éligibles.
Acquisition et installation de matériel de sécurité (système d'alarme incendie, système de vidéosurveillance, matériels de lutte contre les ...
Université Cheikh Anta Diop de Dakar E cole S upérieure P olytechnique DAKAR: B.P. 5085 - Dakar-Fann Tel (221)33 825.08.79 - Fax (221) 33 825.55.94 E-mail: esp@esp.sn Section 0. Avis d’Appel d’offres ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE AO N° 021-F-ESP-2023 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal «Le Soleil» édition n° 15781 du vendredi 06 janvier 2023. 2. L’Ecole Supérieure Polytechnique dispose dans le cadre de son budget général de crédits afin de financer l’Acquisition et installation d’un système de vidéosurveillance et de matériels de lutte contre les incendies à l’ESP en deux lots: · Lot 1 : fourniture et installation d’un système de vidéosurveillance, · Lot 2 : fournitures et installation de matériels de lutte contre les incendies. 3. L’Ecole Supérieure Polytechnique sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les services demandés. Le marché sera conclu au titre de la gestion 2023. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics , et ouvert à tous les candidats éligibles.
F_ESP_021 - Acquisition et installation de matériel de sécurité (système d'alarme incendie, système de vidéosurveillance, matériels de lutte...
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar PUBLIÉ LE: 23/01/2023 DATE LIMITE: 10/02/2023 RÉFÉRENCE: F_ESP_021 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (325) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Université Cheikh Anta Diop de Dakar Ecole Supérieure Polytechnique DAKAR: B.P. 5085 - Dakar-Fann Tel (221)33 825.08.79 - Fax (221) 33 825.55.94 E-mail: esp@esp.sn Section 0. Avis d’Appel d’offres ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE AO N° 021-F-ESP-2023 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal «Le Soleil» édition n° 15781 du vendredi 06 janvier 2023. 2. L’Ecole Supérieure Polytechnique dispose dans le cadre de son budget général de crédits afin de financer l’Acquisition et installation d’un système de vidéosurveillance et de matériels de lutte contre les incendies à l’ESP en deux lots: · Lot 1 : fourniture et installation d’un système de vidéosurveillance, · Lot 2 : fournitures et installation de matériels de lutte contre les incendies. 3. L’Ecole Supérieure Polytechnique sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les services demandés. Le marché sera conclu au titre de la gestion 2023. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés de l’Ecole Supérieure Polytechnique, Téléphone: 33825 05 40 - Fax: 33825 55 94, à l’adresse électronique suivante: tidiane.wade@esp.sn et prendre connaissance des documents de l’AOO à l’adresse mentionnée ci-après: Ecole Supérieure Polytechnique – Bureau des Approvisionnements tous les jours et heures ouvrables de 08 heures à 12 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: ü fournir les états financiers certifiés par un cabinet d’expert-comptable ou un expert-comptable agréé par l’ONECCA ou un organisme assimilé pour les trois (03) dernières années (2019, 2020, 2021). ü avoir réalisé un marché similaire durant les 4 dernières années justifié par une ou des attestations de service fait (2018, 2019; 2020 et 2021) ü Le Soumissionnaire devra apporter la preuve qu’il dispose au Sénégal d’un service après-vente qualifié pour l’entretien, la réparation du matériel et la mise en production de l’ensemble des services du système de vidéo-surveillance et ou, d’installation de matériels de lutte contre les incendies; ü fournir les supports ou prospectus de vérification du matériel proposé, 7. Les candidats devront fournir une garantie de soumission de cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 1, quatre cent mille (400 000) F CFA pour le lot 2, valide pendant vingt-huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. 8. Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des charges au Bureau des marchés de l’ESP contre un paiement non remboursable de cinquante mille (50000) FCFA en espèces à la caisse de l’Agent comptable de l’ESP. 9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Ecole Supérieure Polytechnique – Cellule de Passation des Marchés, le 10 février 2023 au plus tard à 10 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après: Ecole Supérieure Polytechnique – Salle de Réunion de la Direction, le même jour à 10 heures. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres. Le Directeur Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_ESP_014 - Acquisition de produit de laboratoire
TYPE: Avis général ORGANISATION: Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar PUBLIÉ LE: 19/01/2023 DATE LIMITE: 20/02/2023 RÉFÉRENCE: F_ESP_014 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (325) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures diverses Texte de l'avis d'appel d'offres Université Cheikh Anta Diop de Dakar Ecole Supérieure Polytechnique DAKAR: B.P. 5085 - Dakar-Fann Tel (221)33 825.08.79 - Fax (221) 33 825.55.94 Section 0. Avis d’Appel d’Offres Appel d’Offres Ouvert ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE AO N° 014-F-ESP-2023 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal«Le Soleil» édition n° 15781 du vendredi 06 janvier 2023. 2. L’Ecole Supérieure Polytechnique dispose dans le cadre de son budget général de crédits afin de financer pour la fourniture de produits de laboratoire. 3. L’Ecole Supérieure Polytechnique sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les services demandés. Le marché sera conclu au titre de la gestion 2023. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés de l’Ecole Supérieure Polytechnique, Téléphone: 33825 05 40 - Fax: 33825 55 94, à l’adresse électronique suivante: tidiane.wade@esp.sn et prendre connaissance des documents de l’AOO à l’adresse mentionnée ci-après: Ecole Supérieure Polytechnique – Bureau des Approvisionnements tous les jours et heures ouvrables de 08 heures à 12 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: Capacité financière ü Le Candidat doit fournir les états financiers certifiés par un comptable agréé pour les trois (03) dernières années (2019, 2020, 2021). Capacité technique et expérience Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après: ü avoir fourni les supports de vérification, prospectus ou catalogue du matériel proposé; ü avoir réalisé un marché similaire en fourniture de produits chimiques et réactifs de laboratoire durant les trois dernières années, justifié par une ou des attestations de service fait2019, 2020, 2021) Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’offres au Bureau des Approvisionnements de l’ESP contre un paiement non remboursable de cinquante mille (50000) FCFA en espèces à la caisse de l’Agence Comptable de l’ESP. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Ecole Supérieure Polytechnique – Mme. le Chef des Services administratifs, le lundi 20 février 2023 au plus tard à 10 heures précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après : Ecole Supérieure Polytechnique – Salle de Réunion de la Direction, le même jour à 10 heures précises. Les candidats devront fournir une garantie de soumission d’un montant de 600000 F CFA, valide pendant vingt-huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission des offres. Le Directeur Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_ESP_020 - l’Acquisition de matériels de Cours, de fournitures de bureau et consommables informatiques répartis 3 lots : Lot 1 : fourniture...
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar PUBLIÉ LE: 03/06/2021 DATE LIMITE: 21/06/2021 RÉFÉRENCE: F_ESP_020 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Université Cheikh Anta Diop de Dakar Ecole Supérieure Polytechnique Secrétariat Général DAKAR: B.P. 5085 - Dakar-Fann Tel (221)33 825.08.79 - Fax (221) 33 825.55.94 E-mail: esp@esp.sn Section 0. Avis d’Appel à la concurrence ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DRPCO N° 020-F-ESP-2021 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal «Le Soleil» édition du jeudi 07 janvier 2021. 2. L’Ecole Supérieure Polytechnique dispose dans le cadre de son budget général de crédits afin de financer l’Acquisition de matériels de Cours, de fournitures de bureau et consommables informatiques répartis 3 lots: Lot 1: fourniture de matériel de cours et de TP, Lot 2:fournitures de bureau, Lot 3: consommables informatiques 3. L’Ecole Supérieure Polytechnique sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les services demandés. Le marché sera conclu au titre de la gestion 2021. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Chef des Services Administratifs de l’Ecole Supérieure Polytechnique, Téléphone: 33825 05 40 - Fax: 33825 55 94, Site web: www.esp.sn et prendre connaissance des documents de l’AOO à l’adresse mentionnée ci-après: Ecole Supérieure Polytechnique – Secrétariat Général, tous les jours et heures ouvrables de 08 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: - avoir réalisé un marché similaire durant les 3 dernières années justifié par une ou des attestations de service fait (2017, 2018 et 2019); - fournir les états financiers certifiés des exercices (2018, 2019 et 2020); - avoir disposé d’une logistique de distribution; - fournir les supports ou prospectus de vérification du matériel proposé - fournir une attestation d’authenticité ou une autorisation du fabricant au nom du candidat pour la marque et les solutions d’impressions pour le lot 3. 7. Les candidats devront fournir une garantie de soumission de cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 1, quatre cent mille (400 000) F CFA pour le lot 2, quatre cent mille (400 000) F CFA pour le lot 3, valide pendant vingt-huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. 8. Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des charges au Service des Marchés de l’ESP contre un paiement non remboursable de cinquante mille (50000) FCFA en espèces à la caisse de l’Agent comptable de l’ESP. 9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Ecole Supérieure Polytechnique – Secrétariat Général, le 21juin 2021 au plus tard à 10 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après: Ecole Supérieure Polytechnique – Salle de Réunion de la Direction, le même jour à 10 heures. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres. Le Directeur Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_ESP_006 - Travaux de peinture, de cloisonnement des bâtiments ABCDE et de la Mezzanine et Divers Réparations à l'ESP
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar PUBLIÉ LE: 02/06/2021 DATE LIMITE: 09/06/2021 RÉFÉRENCE: T_ESP_006 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_ESP_023 - désinfection et enlèvement d'ordures en 2 lots
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar PUBLIÉ LE: 21/04/2021 DATE LIMITE: 28/04/2021 RÉFÉRENCE: S_ESP_023 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_ESP_005 - Acquisition de licences et logiciels
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar PUBLIÉ LE: 24/03/2021 DATE LIMITE: 09/04/2021 RÉFÉRENCE: F_ESP_005 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (326) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Université Cheikh Anta Diop Ecole Supérieure Polytechnique Secrétariat Général DAKAR: B.P. 5085 - Dakar-Fann Tel (221)33 825.08.79 - Fax (221) 33 825.55.94 E-mail: esp@esp.sn Section 0. Avis de DRPCO ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DRPCO N° 005-F-ESP-2021 1. Cet Avis de DRPCO fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal«Le Soleil» édition du jeudi 07 janvier 2021. 2. L’Ecole Supérieure Polytechnique dispose dans le cadre de son budget général de crédits afin de financer l’acquisition de licences et de logiciels 3. L’Ecole Supérieure Polytechnique sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les services demandés. Le marché sera conclu au titre de la gestion 2021. 4. La passation du Marché sera conduite par DRPCO tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Chef du Service des Marchés de l’Ecole Supérieure Polytechnique, Téléphone: 33825 05 40 - Fax: 33825 55 94, Site web: www.esp.sn et prendre connaissance des documents de l’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-après: Ecole Supérieure Polytechnique – Secrétariat Général, tous les jours et heures ouvrables de 08 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: Capacité financière ü Le Candidat doit fournir les états financiers certifiés par un comptable agréé pour les trois (03) dernières années (2018, 2019, 2020). Capacité technique et expérience Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après: ü avoir fourni un certificat d’authenticité ou autorisation du fabricantdes logiciels et licences; ü avoir réalisé un marché similaire durant les trois dernières années, justifié par une ou des attestations de service fait(2018, 2019, 2020), ü disposerd’un ingénieur informatique d’une expérience de 02 ans dans le domaine de l’installation et configuration de logiciels et de licences et joindre son CV. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’offres au Service des Marchés de l’ESP contre un paiement non remboursable de vingt-cinq mille (25000) FCFA en espèces à la caisse de l’Agent Comptable de l’ESP. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Ecole Supérieure Polytechnique – M. le Chef des Services administratifs, le vendredi 09 avril 2021 au plus tard à 10 heures précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après: Ecole Supérieure Polytechnique – Salle de Réunion de la Direction, le même jour à 10 heures précises. Les candidats devront fournir une garantie de soumission d’un montant de 600 000 F CFA, valide pendant vingt-huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission des offres. Le Directeur Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_ESP_012 - Acquisitions de matériels de cours, de fourniture de bureau et consommables informatiques
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar PUBLIÉ LE: 18/03/2020 DATE LIMITE: 16/06/2020 RÉFÉRENCE: F_ESP_012 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 205 ) Appels d'offres (327) Avis d'attribution ( 447 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Télécharger le DAO/TDR : Texte de l'avis d'appel d'offres Université Cheikh Anta Diop de Dakar Ecole Supérieure Polytechnique Secrétariat Général DAKAR: B.P. 5085 - Dakar-Fann Tel (221)33 825.08.79 - Fax (221) 33 825.55.94 E-mail: esp@esp.sn Section 0. Avis d’Appel à la concurrence Dossier d’Appel d’Offres ouvert ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE AOO N° 012-F-ESP-2020 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal «Le Soleil» édition n° 14856 du jeudi 05 décembre 2019. 2. L’Ecole Supérieure Polytechnique dispose dans le cadre de son budget général de crédits afin de financer l’Acquisition de matériels de Cours, de fournitures de bureau et consommables informatiques répartis 3 lots: Lot 1: fourniture de matériel de cours et de TP, Lot 2:fournitures de bureau, Lot 3: consommables informatiques 3. L’Ecole Supérieure Polytechnique sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les services demandés. Le marché sera conclu au titre de la gestion 2020. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Chef des Services Administratifs de l’Ecole Supérieure Polytechnique, Téléphone: 33825 05 40 - Fax: 33825 55 94, Site web: www.esp.sn et prendre connaissance des documents de l’AOO à l’adresse mentionnée ci-après: Ecole Supérieure Polytechnique – Secrétariat Général, tous les jours et heures ouvrables de 08 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures. 6. Les exigences en matière de qualification sont: - avoir réalisé un marché similaire durant les 3 dernières années justifié par une ou des attestations de service fait (2017, 2018 et 2019); - fournir les états financiers certifiés des exercices (2017, 2018 et 2019); - avoir disposé d’une logistique de distribution; - fournir les supports de vérification du matériel proposé. h 7. Les candidats devront fournir une garantie de soumission de six cent cinquante mille (650 000) F CFA pour le lot 1, six cent mille (600 000) F CFA pour le lot 2, six cent cinquante mille (650 000) F CFA pour le lot 3, valide pendant vingt-huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. 8. Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des charges au Service des Approvisionnements de l’ESP contre un paiement non remboursable de cinquante mille (50000) FCFA en espèces à la caisse de l’Agent comptable de l’ESP. 9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Ecole Supérieure Polytechnique – Secrétariat Général, le 22 avril 2020 au plus tard à 10 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après: Ecole Supérieure Polytechnique – Salle de Réunion de la Direction, le même jour à 10 heures. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres. Le Directeur Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal