Tenders Explorer
Browse business opportunities in Senegal
T_CD-BLANE_009 - TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET D’EXTENSION DES LIEUX DE CULTE DANS LE DÉPARTEMENT DE BIRKILANE
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Conseil departemental de Birkelane PUBLIÉ LE: 15/03/2017 DATE LIMITE: 18/04/2017 RÉFÉRENCE: T_CD-BLANE_009 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi REGION DE KAFFRINE DEPARTEMENT DE BIRKELANE CONSEIL DEPARTEMENTAL Avis public d’Appel d’Offre T_CD-BLANE_009 1. Cet Avis d’appel d’offre fait suite à l’avis général publié sur le portail des marchés publics en date du 06 Mars 2017. 2. Le conseil départemental de BIRKELANE dispose de financements, pour exécuter des travaux d’AMÉNAGEMENT ET D’EXTENSION DES LIEUX DE CULTE a l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du Marché référencé T_CD-BLANE_009. 3. Le conseil départemental de BIRKELANE invite, par le présent appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous plis fermés, pour la réalisation des travaux ci-après constitués en un seul lot : ü AMENAGEMENT ET EXTENSION DE HALLS, TRIBUNES ET SALLE DE RECEPTION A DIAMAL ET A KEUR GOUMACK (BIRKILANE COMMUNE) et EXTENTION DE LA MOSQUE DE BOUSSOBE (BIRKILANE COMMUNE). 4. La passation du Marché sera conduite par appel d’offre telle que défini dans le Code des Marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et acquérir le dossier d’appel d’offres de 8 heures à 17 heures dans les bureaux du: CONSEIL DEPARTEMENTAL DE BIRKELANE ADRESSE: Quartier escale gadega en face route N°1 Téléphone fixe: 33946 60 93 Mobile: 77248 24 28 Adresse Email: cdbirkilane@gmail.com 5. Les exigences en matière de qualifications sont: Au niveau technique : ü Présenter un conducteur des travaux de profil technicien supérieur génie civil ou équivalent (au moins Bac + 2) ayant cinq ans d’expérience global et ayant exécuté en tant que CT au moins 02 projets similaires et un chef d’équipe de niveau maitre maçon ayant une expérience générale de 10 ans au minimum (les cv dument signés par les préposés aux postes et le soumissionnaire et diplômes du technicien doivent être joints à la soumission). ü avoir exécuté de manière satisfaisante trois marchés de nature et de complexité similaire aux travaux objet du présent appel d’offres au cours des cinq dernières années à compter de 2011. Les attestations de travaux faits dument signées par les maitres d’ouvrage seront joint à la soumission. (Seuls les travaux achevés seront acceptés). ü Présenter pour le marché un camion benne (8M3 au minimum), une aiguille vibrante et des étais métalliques (au moins 200 pièces). (Joindre toutes les justif. De possession ou de location du matériel demandé). Au niveau financier ü - Le montant minimum d’avoir ou de facilités de crédits nets de tous autres engagements du soumissionnaire doit être de vingt (20) millions de francs CFA; Cela doit être certifié par une attestation d'une institution financière agréée. ü - Avoir un minimum de chiffre d’affaire annuel moyen, des activités de construction au moins égal à 1.5 fois le montant de l’offre, qui correspond au total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou achevés au cours des trois dernières années à compter de 2013; N.B : seuls les bilans certifiés ou attestations dûment signés par des maîtres D’ouvrages seront acceptés. 6. Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu par les candidats, au siège du conseil départemental de Birkilane moyennant le paiement non remboursable de vingt-cinq Mille (25.000) francs CFA. 7. les offres doivent être exprimées en toutes taxes comprises (TTC) et devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat du conseil départemental de Birkilane au plus tard le 18 Avril 2017 à 10h 00 mn précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les plis seront ouverts le même jour à 10h 00mn dans la salle de délibération du conseil départemental de Birkilane en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents. 8. la garantie de soumission est de deux millions (2.000.000) FCFA. 9. La durée de validité des offres est fixée à cent vingt jours (120) jours, à compter de la date d’ouverture des plis. 10. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 120 jours calendaires. Fait à BIRKELANE, le ……………… 2017 LE PRESIDENT MAKHTAR DIA Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
T_CD-BLANE_011 - Construction de cases de santés, de blocs sanitaire et la réfection d'une maternité dans le département de Birkilane
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Conseil departemental de Birkelane PUBLIÉ LE: 29/11/2016 DATE LIMITE: 14/12/2016 RÉFÉRENCE: T_CD-BLANE_011 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres REPUPLIQUE DU SENEGAL Un Peuple-un But-Une Foi REGION DE KAFFRINE ------------ DEPARTEMENT BIRKILANE ------------ CONSEIL DEPARTEMENTAL DE BIRKILANE Avis public d’Appel à la concurrence (DRP ouverte) N°02/2016/T_CD – BLANE_011 1. Cet Avis d’appel à la concurrence fait suite au plan de Passation des Marchés publié paru sur le portail des marchés publics en date du 17 Février 2016. 2. Le conseil départemental de BIRKELANE dispose de financements, pour exécuter des travaux de construction et d’équipements d’infrastructures communautaires de base et a l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du Marché référencé T_CD – BLANE 011. 3. Le conseil départemental de BIRKELANE sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux de construction ci-aprèsen un (1) lots: 4. CONSTRUCTION D’UN (1) BLOC SANITAIRE A 05 BOX, DE DEUX CASES DE SANTE, ET REFECTION ET L’EXTENTION DE LA MATERNITE DE BIRKELANE. 5. La passation du Marché sera conduite par demande de renseignements et de prix à compétition ouverte telle que défini dans le Code des Marchés publics, et ouverte à tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de M. Sidy Kounta DIAGNE, tél.: 77248 24 28 et prendre connaissance des documents d’Appel à la concurrence au siége du conseil départemental de BIRKELANE dans la commune de BIRKELANE/département de BIRKELANE/Région de Kaffrine de 08 heures à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualifications sont: Avoir exécuté au moins trois (03) marchés de nature et de compléxité similaires aux travaux objet de la présente DRP-O, au cours des cinq dernières années (joindre les justificatifs, seules les attestations dument signées par les maitres d’ouvrage seront acceptées); Disposer du matériel de chantier suivant: 01 camion benne de 8m3 minimum; et 01 aiguille vibrante et un lot d’étais metalliques (au moins 200 piéces); NB: joindre les piéces justificatives de possession ou de location (carte grise, contrat location, facture etc) du matériel sous peine de rejet de l’offre); Disposer du personnel technique suivant: un conducteur des travaux bac+2 en génie civil ou équivalent avec 03 ans d’expérience minimum (joindre CV et copie diplôme), et un chef d’équipe (niveau maçon qualifié avec au moins 08 ans d’expérience; Disposer d’avoirs en liquidités et/ou de facilités de crédits net de tous autres engagements contractuels, d’un montant égal au moins à 50% de l’offre du candidat, délivrée par une institution financiére agréer en matiére de marchés publics. 7. La caution de soumissionn’est pas exigée. 8. Le dossier de DRP complet peut être obtenu en s’adressant au Président de la cellule de passation des marchés contre un paiement non remboursable de 25.000 F CFA. 9. Les offres devront être soumises par courrier ou déposer au siège du conseil départemental au plus tard le 14 décembre 2016 à 10 heures précise. 10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents au siège du conseil départemental le même jour à 10 heures. 11. Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 90 jours et le délai d’exécution des travaux est fixé à 90 jours à compter de la date de réception de l’ordre de service de démarrage. Fait à BIRKELANE, le 29 novembre 2016 LE PRESIDENT MAKHAR DIA Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_CD-BLANE_009 - Acquisition véhicule de service 4X4 pick up double cabine
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Conseil departemental de Birkelane PUBLIÉ LE: 20/04/2016 DATE LIMITE: 04/05/2016 RÉFÉRENCE: F_CD-BLANE_009 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Télécharger le DAO/TDR : Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) N° F_CD-BLANE_009 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX POUR LA FOURNITURE D’UN VEHICULE DE SERVICE 1. Cette Demande de Renseignements et de Prix fait suite au Plan de Passation des Marchés paru dans le portail des marchés publics de la DCMP en 2016. 2. Le conseil départemental de Birkilane a prévu au titre de son budget 2016, des ressources pour effectuer l’achat d’un véhicule au titre du marché de fourniture d’un véhicule de service afin de faciliter la mobilité et a l’intention de l’utiliser. 3 . Le conseil départemental de Birkilane sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir un lot: Lot: UN Pick up 4X4, Double Cabine; 4. La passation du marché sera conduite par la demande de renseignements et de prix ouverte telle que définie dans le Code des Marchés publics et ouverte aux candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations selon le dossier de cahier de charges qui leur est adressé. Pour toute information complémentaire, les candidats peuvent consulter le Conseil Départemental de Birkilane – Quartier escale en face de la route national, tous les jours ouvrables de 09 heures à 13 heures et de 15 heures à 17 heures (M. Sidy Kounta Diagne, CCPM, joignable au 77248 24 28). 6. Les exigences en matière de qualifications sont: les candidats doivent remplir les conditions de qualification, en termes de moyens matériels, humains et financiers, ou d’expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues à celle faisant l’objet du marché, d’un service après-vente, du respect des exigences fiscales et administratives pour les candidats nationaux et tout autre document l’attestation pour les candidats étrangers. Le candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après Capacité financière i) produire une attestation de capacité financière d’un montant minimum de dix millions (10000000 F CFA) délivrée par un établissement financier dûment agréé. ii) avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen au moins égal à une fois et demi le montant de sa soumission aux cours des trois dernières années (2013 – 2014- 2015). A cet effet, le candidat est tenu d’apporter la preuve que les états financiers des exercices sus indiqués sont dûment certifiés par un commissaire aux comptes dûment agrée. iii) Expérience Le candidat doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait à l’expérience ci-après: Avoir exécuté un marché de taille et de complexité similaire durant les trois (3) dernières années (2013- 2014- 2015).Les exigences en matière de qualification sont : • avoir déjà réalisé un marché de nature et de taille similaires au cours des trois dernières années. 7. Les offres devront être soumises au conseil départemental de Birkilane – au plus tard le Mercredi 04 Mai 2016 à 10 heures. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Secrétariat Conseil Départemental de Birkilane, Quartier escale en face de la route national N°1 au plus tard le Mercredi 04 Mai 2016 à 10 heures TU. Les offres remises en retard ne seront pas ouvertes. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats, au Conseil Départemental de Birkilane, Quartier escale en face de la route national N°1 le Mercredi 04 Mai 2016 à 10 heures TU. 9. La garantie de soumission n’est pas demandée. 10. Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 90 jours et le délai de livraison est fixé à 30 jours calendaires à partir de la date de réception du bon de commande. Fait à Birkilane le, 20 Avril 2016 Le Président du Conseil Départemental Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal