TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) ORGANISATION: Société naionale d'Aménagement et d'Exploiation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) PUBLIÉ LE: 29/12/2017 DATE LIMITE: 30/01/2018 RÉFÉRENCE: T_DAIH_083 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Constructions Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d’Appel d’Offres National N° 2017/17: Travaux de raccordement des UAI de Hamady Ounaré et de Orkadiéré (relance). Crédit IDA n° 5321 – SN 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro WB5566-11/14 du 05 Novembre 2014 de "Development Business", et dans le quotidien «Le Soleil» du 31 Décembre 2016. 2. Le Haut-Commissariat de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) qui a reçu un crédit auprès de l’Association internationale de développement pour financer le coût du Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages Multiples du Bassin du fleuve Sénégal, Phase II (PGIRE 2), a choisi la SAED comme agence d’exécution pour le volet Aménagement Hydroagricole en Rive Gauche du fleuve Sénégal a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements éligibles au titre du marché relatif à l’exécution des travaux de raccordement des Unités Autonomes d’Irrigation (UAI) dites indépendantes aux stations de pompage de Hamady Ounaré et d’Orkadiéré. 3. Le Directeur Général de la SAED (Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé) sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux cités ci-dessus. Le délai d’exécution desdits travaux est fixé à cinq (05) mois. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès de SAED - RN2 Km 10 Route de Rosso – Saint-Louis - Sénégal et examiner le Dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous - du Lundi au Jeudi: de 8h à 14h GMT et de 15h à 17h GMT - le Vendredi: de 7h 30 à 12h 45mn GMT. 5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent mille (100000) francs CFA ou de son équivalent en toute autre monnaie librement convertible. La méthode de paiement sera en espèces, chèque certifié au nom de la SAED ou par virement dans le compte numéro SN0940802012101617500296, SWIFT CODE : ECOCSNDA, ECOBANK SENEGAL. Le document d’Appel d’offres sera retiré directement par le soumissionnaire ou adressé par DHL aux frais du soumissionnaire. Un exemplaire du dossier peut être consulté gratuitement sur place. 6. Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et Générales sont ceux du Dossier Type d’Appel d’Offres pour Travaux – Droit Civil. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le Mardi 30 Janvier 2018 à 10h 00 mn GMT. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offred’un montant de vingt millions (20000000) Francs CFA, ou d’un montant équivalent dans une devise librement convertible. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. La garantie de soumission doit rester valable pendant vingt-huit (28) jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres, soit 148 jours à compter de la date limite de soumission. 8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à la salle de conférence Sidy Moctar KEITA du siège de la SAED le même jour à 10h 15 mn GMT. Une visite des sites sera organisée par le Maître de l’Ouvrage Délégué le mercredi 10 Janvier 2018 dans la délégation de Matam. Le départ est fixé à 09h 30 mn à la Délégation de la SAED à Matam. La visite n’est pas obligatoire. 9. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres National (AON) tel que défini dans les «Directives: passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l‘AID Edition Janvier 2011 révisée en Juillet 2014», et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives. 10. Les critères financiers exigés en matière de qualifications sont définis ci-après: (i) Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose d’avoir liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc. autres que l’avance de démarrage éventuelle, à des montants suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres à hauteur de 1475409,83 US$ ou 900000 000 F CFA et nets de ses autres engagements; (ii) le Soumissionnaire doit démontrer, à la satisfaction du Maître de l’Ouvrage qu’il dispose de moyens financiers lui permettant de satisfaire les besoins en trésorerie des travaux en cours et à venir dans le cadre de marchés déjà engagés; (iii) Soumission de bilans vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par le Maître de l’Ouvrage pour les trois dernières années (2016, 2015 et 2014) dernières années démontrant la solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du Soumissionnaire. (iv) Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins 6000000000F CFA F CFA ou 9836065, 57 US$, au cours des cinq dernières années (2016, 2015, 2014, 2013 et 2012). Pour les autres critères, cf. DAO. Une marge de préférence ne sera pasoctroyée aux soumissionnaires éligibles. 11. L’adresse mentionnée ci-dessus est : RN2 Km 10 Route de Rosso, 1er étage, Bureau n° 28, Cellule Passation de Marché (CPM) de la SAED Saint Louis. Tél: 33938 22 00. LE DIRECTEUR GENERAL Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal