TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public contre le sous-emploi (AGETIP) PUBLIÉ LE: 20/01/2015 DATE LIMITE: 24/02/2015 RÉFÉRENCE: F_MSAS_068 CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (841) Avis généraux ( 217 ) Appels d'offres (646) Avis d'attribution ( 825 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1456 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL MSAS/AGETIP PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE (SANTE II FAD) Financement : BCI Date : 21 janvier 2015 Appel d’offres No : 003/15 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien « LE SOLEIL » du 22 décembre 2014. 2. Dans le cadre de son programme d’investissement, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a décidé d’équiper le centre de santé de Tivaouane. Le financement du programme est inscrit dans le cadre du Budget Consolidé d’Investissement. Ainsi, suite à la signature de la Convention entre l’AGETIP et le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, le Ministère a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour le paiement au titre du marché de fourniture et d’installation de montes charges au centre de santé de Tivaouane. L’exécution du programme a été déléguée à l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le sous-emploi (AGETIP) agissant en tant que maître d’ouvrage délégué pour le compte du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 3. L’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le sous-emploi (AGETIP) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir et installer des montes charges au centre de santé de Tivaouane. Les travaux sont subdivisés en deux tranches : • Tranche ferme : Fourniture et installation d’un monte charge au centre de santé de Tivaouane. • Tranche conditionnelle : Fourniture et installation d’un monte charge au centre de santé de Tivaouane. 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de L’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le sous-emploi (AGETIP), Fax : (221) 33 821 04 78 , site web : www.agetip.sn et Email : agetip@agetip.sn et mndoye@agetip.sn et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après AGETIP, Boulevard Djily Mbaye x Béranger Ferraud, de 8 heures à 12 heures le matin et de 15 heures à 17 heures l’après midi. 6. Les exigences en matière de qualification sont : (a) avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen au cours des trois (3) dernières années (2011, 2012 et 2013) au moins égal à F CFA 200 000 000. (b) fournir les états financiers certifiés de 2011, 2012 et 2013 et les attestations de fournitures livrées dument signées par les maitres d’ouvrages. N.B. : Seuls les états financiers certifiés et les attestations de fournitures dûment signées par le maître d’ouvrage seront acceptés (c) justifier d’un montant minimum de liquidité et/ou facilités de crédits net d’autres engagements contractuels de F CFA 50 000 000 (d) Proposer des fournitures conformes aux spécifications techniques et proposer un délai de livraison maximum de 150 jours calendaires (e) Avoir fourni et installé des fournitures de même nature au cours des 5 dernières années NB : Le soumissionnaire installé au Sénégal fournit en même temps que son offre une copie légalisée de son numéro de registre de commerce, de son compte contribuable, de son NINEA, de son quitus fiscal et des attestations de la caisse de sécurité sociale et de l’IPRES en cours de validité, l’attestation de paiement de la redevance de l’ARMP. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après AGETIP, Boulevard Djily Mbaye x Béranger Ferraud contre un paiement non remboursable de F CFA 20 000. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque de banque. Le document d’Appel d’offres sera adressé par courrier express ou remis en mains propres. Les offres devront être soumises en TTC à l’adresse ci-après AGETIP, Boulevard Djily Mbaye x Béranger Ferraud, au plus tard le mardi 24 février 2015 à 15 H 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-après AGETIP, Boulevard Djily Mbaye x Béranger Ferraud, le mardi 24 février 2015 à 15 H 00 mn. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de F CFA 1 000 000. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission. Le Directeur Général Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal