Fourniture de Gadgets et de Bagageries pour la Direction Commerciale du Port Autonome de Dakar Emploi Appel d'offre

S_Dd_092 - Maintenance et support de la plateforme SIG-PAD (marché de clientèle sur 03 ans)

TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) SECTEUR: service informatique ANNEE: 2026 REFERENCE: S_Dd_092 ORGANISATION: Port Autonome de Dakar (PAD) DATE DE PUBLICATION: 02/04/2026 DATE LIMITE: 06/05/2026 MODE DE PASSATION: Appel d'Offres Ouvert OBJET: Maintenance et support de la plateforme SIG-PAD (marché de clientèle sur 03 ans) CONTENU: Consultations 2026 Plans de passations (775) Avis généraux ( 201 ) Appels d'offres (291) Avis d'attribution ( 417 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres PORT AUTONOME DE DAKAR ====================== Avis d’Appel d’offres Ouvert N° : S_Dd_092 ================== Maintenance et Support de la plateforme du système d’information géographique (SIG-PAD) du PAD (marché de clientèle) ================== 1. Le présent avis d’appel d’offres Ouvert fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal « Le SOLEIL » °16380 du 12 janvier 2026 et sur le portail des marchés publics du Sénégal et sur le site du Port au www.portdakar.sn. 2. Le Port Autonome de Dakar a obtenu, dans le cadre de son budget de fonctionnement 2026, des fonds nécessaires afin de financer le marché de clientèle pour la maintenance et Support de la plateforme du système d’information géographique (SIG-PAD) du Port Autonome de Dakar. 3. Le Port Autonome de Dakar sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la maintenance et support de la plateforme du système d’information géographique (SIG-PAD) du Port Autonome de Dakar. 4. La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini dans le décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable du Marché, Monsieur Pape Masse DIALLO ( Le Directeur de la Direction du Digital) Tél. : 33 849 45 45/ poste 4525 et par courriel : cpm@portdakar.sn et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Passation des Marchés du Port Autonome de Dakar – Direction générale 21, boulevard du président Abdoulaye WADE au 1er étage (couloir gauche) bureau n° 1D5 tél. : 33 849 45 45 poste 41-57, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • Lundi au Jeudi : de 7 heures 30 à 13 heures 30 et de 14h à 16h30 mn ; • Vendredi : de 7 heures 30 à 13 heures 30mn 6. Les exigences en matière de qualification sont : 6.1.1 Capacité financière  Produire un jeu complet des états financiers des trois (03) dernières années (2022, 2023 et 2024) par un expert ou cabinet d’expertise comptable agréé par l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agrées du Sénégal (ONECCA) ou organismes assimilés. Ou s’il s’agit d’une entreprise communautaire des états financiers certifiés par un comptable ou un commissaire aux comptes agréé par un organe habilité de son pays d’origine. Ces états financiers devront refléter une situation financière équilibrée du candidat ; 6.1.2 Capacités techniques : Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après : • Avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années (2021, 2022, 2023, 2024 et 2025) deux (02) contrats de maintenance d’une plateforme SIG collaborative et décisionnelle avec ARCGIS Entreprise et ArcGIS Desktop Pro ou similaire. Fournir à cet effet au moins deux attestations de bonne exécution ou service fait. Le candidat devra préciser à cet effet, le nom de structure qui l’a délivrée, l’année de réalisation et le montant. Les bons de commande, fiches de projet, ou copies de marchés ne sont pas acceptés. • Fournir l’agrément ou autorisation de l’éditeur de la solution ArcGIS Entreprise, prouvant que le prestataire est autorisé à maintenir les produits et logiciels de marque ARCGIS. NB : Le PAD dispose de la plateforme ArcGIS Advanced Entreprise hébergée sur le Cloud SENUM. • Disposer d’un service support accessible et efficace. Le candidat devra documenter le fonctionnement du service support avec les délais de prise en charge selon la catégorisation des demandes en urgentes ou normales. A cet égard, le numéro d’une hotline et/ou l’adresse d’un site de prise en charge des demandes d’intervention de maintenance selon les standards ITIL devra être communiqué de même que les informations sur la disponibilité du service support; • Disposer de ressources humaines compétentes et disponibles (ressource locale ou ressource de l’éditeur) : o Chef de projet technique, responsable de la maintenance, de niveau un Bac+5 en géomatique, informatique ou domaine similaire, avec au moins 5 ans d’expérience et ayant participé au moins à deux missions de gestion de projets SIG dans les Cinq (05) dernières années 2021-2025; o ingénieur SIG certifié, de niveau Bac+4 ou plus en géomatique ou informatique, avec au moins 5 ans d’expérience dans le développement et le déploiement de solutions SIG , et ayant participé à au moins deux missions dans l’ analyse , le traitement de données géospatiales et gestion d’une géodatabase entre autres dans les cinq dernières années (2021-2025). o Technicien SIG, titulaire d’un BTS ou DUT en géomatique ou discipline similaire, avec au moins 3 ans d’expérience en support et maintenance SIG, et ayant participé au moins une mission de maintenance dans les trois dernières années (2023 -2025) NB : - Fournir pour tous les CV signés et les certificats de formations techniques à jour sur la solution proposée. Les ressources devront être en mesure d’apporter des solutions aux préoccupations du PAD sur la solution proposée. - A ce titre chaque curriculum vitae doit être signé et visé par le représentant de l’entreprise et son titulaire. Les cartes d’identité, les copies légalisées des diplômes et les certifications doivent obligatoirement être jointes. Voir le dossier pour les informations détaillées. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en s’adressant à la Caisse Centrale de la Direction Financière et Comptable (DFC), sise à l’immeuble Ex COSEC, rue des Messageries, zone sud du Port, contre un paiement non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA. Les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • Lundi au Jeudi : de 7 heures 30 à 13 heures 30 et de 14h à 16h30 mn ; • Vendredi : de 7 heures 30 à 13 heures 30mn NB. La méthode de paiement sera en espèces Un exemplaire du Dossier d’Appel d’Offres sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. 8. Les offres seront remises au plus tard le 06 MAI 2026 à 9h 30 mn à la salle du Conseil d’Administration de la Direction Générale du Port, 1er étage sise au 21, boulevard du Président Abdoulaye WADE où les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le même jour et à la même heure à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, délivrée par un organisme financier agrée par le Ministère des Finances et du Budget, d’un montant de deux millions (2 000 000) de FCFA et reste valable 28 jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres, pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres. LE DIRECTEUR GENERAL Waly Diouf BODIANG

T_DT_024 - Repêchage de défenses et objets lourds tombés au fond du plan d'eau

TYPE: Avis de manifestation d'intérêt (AMI) ORGANISATION: Port Autonome de Dakar (PAD) PUBLIÉ LE: 23/03/2026 DATE LIMITE: 08/04/2026 RÉFÉRENCE: T_DT_024 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (323) Avis d'attribution ( 446 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Assainissement et enlèvement des ordures, Voiries et activités similaires Texte de l'avis d'appel d'offres REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------------- MINISTERE DES PECHES ET DE L’ECONOMIE MARITIME ------------------- PORT AUTONOME DE DAKAR AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE N° T_DT_024 ================== PORT AUTONOME DE DAKAR ================== Repêchage de défenses et objets lourds tombés au fond du plan d’eau 1. Le présent avis de demande de renseignements et de prix fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal « Le Soleil » n°16 682 du 12 janvier 2026 et publié sur le Portail des Marchés publics du Sénégal ainsi que sur le site du Port au www.portdakar.sn. 2. Le Port Autonome de Dakar a obtenu dans le cadre de son budget d’investissement 2026 des fonds, afin de financer Le repêchage de défenses et objets lourds tombés au fond du plan d’eau, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché à venir. 3. Le Port Autonome de Dakar sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser Le repêchage de défenses et objets lourds tombés au fond du plan d’eau. 4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte (DRPCO) tel que défini dans le décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Passation des Marchés Tél. : 33 849 45 45 poste 41-57 Courriel : cpm@portdakar.sn et prendre connaissance des documents de demande de renseignements et de prix à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Passation des Marchés du Port Autonome de Dakar – Direction Générale au 1er étage (couloir gauche) 21, boulevard de la Libération, Tél. : 33 849 45 45 poste 41-57, fax : 33 822 24 63, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • Lundi- Jeudi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn et de 14 heures à 16 heures 30 mn, • Vendredi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn. NB : Un exemplaire du Dossier de demande de renseignements et de prix sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. 6. Les exigences en matière de qualifications sont : 6.1 Capacité Financière Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :  Produire un jeu complet des états financiers des trois (03) derniers exercices (2022, 2023 et 2024) accompagnés de l’attestation de visa établie par un membre de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA) ou organisme assimilé pour les entreprises non sénégalaises. Ces états financiers devront refléter une situation financière équilibrée du candidat. Ces états financiers devront refléter une situation financière équilibrée du candidat ;  Disposer d’une ligne de crédit délivrée par une institution bancaire agréée par le Ministère des Finances et du Budget à hauteur de dix millions (10 000 000) FCFA. 6.2 Capacité technique et expérience Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique et d’expérience :  Fournir une (01) référence, attestée par le maitre d’ouvrage, en travaux de nature et de complexité similaires d’un montant minimum de quarante millions (40 000 000) FCFA. A cet effet, fournir la copie légalisée du contrat ainsi que l’attestation de bonne exécution ou le procès-verbal de réception provisoire ;  Justifier la disposition du matériel suivant : o Une embarcation équipée de grue ; o Un lot de matériels d’élingage ; o Trois jeux d’équipements complets de plongée ; o Un camion de 16 m3. NB : Le Candidat doit fournir les certificats de contrôle ou de conformité du matériel proposé. En cas de location les justificatifs de propriété du loueur devront accompagner le dossier de soumission. Il doit aussi fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire MAT de la Section III, Formulaires de soumission.  Disposer des moyens humains suivants : o un chef de chantier ayant au minimum cinq (05) ans d’expérience dans des travaux maritimes : avoir réalisé au minimum un (01) projet similaire sur les cinq (05) dernières années (2021 à 2025). o trois équipes de plongeurs (01 plongeur de niveau 2 et un aide-plongeur de niveau 1 pour chaque équipe) ayant au minimum cinq (05) ans d’expérience dans des travaux maritimes : avoir réalisé au minimum un (01) projet similaire sur les cinq (05) dernières années (2021 à 2025). NB : A ce titre fournir les attestations d’exclusivité et de disponibilité permettant de confirmer leur affectation dans le cadre du projet, les CV signés et datés par leur titulaire, le diplôme légalisé ou l’attestation de qualification. Les CV et certificats de plongeur sont impérativement à fournir. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 7. Le dossier de demande de renseignements et de prix complet peut être obtenu en s’adressant à la Caisse Centrale de la Direction Financière et Comptable (DFC) sise à l’immeuble Ex COSEC, Rue des Messageries, zone du Port contre un paiement non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) en FCFA, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • Lundi- Jeudi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn et de 14 heures à 16 heures 30 mn, • Vendredi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn. NB : La méthode de paiement sera en espèce. 8. Les offres devront être soumises au plus tard le 8 avril 2026 à 9h 30mn à la salle du Conseil d’Administration de la Direction Générale du Port, 1er étage sise au 21, boulevard de la Libération où les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le même jour et à la même heure à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Aucune garantie de soumission n’est exigée. Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres, pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres. Le Directeur Général Waly Diouf BODIANG Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal

T_DT_031 - Travaux de réhabilitation du poste 910

TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) SECTEUR: Constructions ANNÉE: 2026 RÉFÉRENCE: T_DT_031 ORGANISATION: Port Autonome de Dakar (PAD) DATE DE PUBLICATION: 17/03/2026 DATE LIMITE: 22/04/2026 MODE DE PASSATION: Appel d'Offres Ouvert OBJET: Travaux de réhabilitation du poste 910

S_Dd_113 - Leasing de point d'impression numériques

TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Port Autonome de Dakar (PAD) PUBLIÉ LE: 13/03/2026 DATE LIMITE: 01/04/2026 RÉFÉRENCE: S_Dd_113 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (323) Avis d'attribution ( 444 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres PORT AUTONOME DE DAKAR ================== AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE (DRPCO) n° S_Dd_113 ================== Marché de Leasing de points d'impression numériques ================== 1. La présente Demande de Renseignement et Prix à Compétition Ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal « Le Soleil » n°16380 du 12 janvier 2026 publié sur le Portail des Marchés publics du Sénégal et sur le site du Port www.portdakar.sn. 2. Le Port Autonome de Dakar a obtenu, dans le cadre de son budget de fonctionnement 2026, des fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de Leasing de points d'impression numériques. 3. Le Port Autonome de Dakar sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le leasing des points d’impression du PAD. 4. La passation du Marché sera conduite par demande de renseignement et de prix à compétition ouverte (DRPCO) tel que défini dans le décret n°2022 -2295- du 28 décembre 2022 portant Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable du Marché ( Le Directeur du Digital) Tél. : 33 849 45 45/ poste 4525 et par courriel : cpm@portdakar.sn et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Passation des Marchés du Port Autonome de Dakar – Direction générale 21, boulevard du président Abdoulaye WADE au 1er étage (couloir gauche) bureau n° 1D11 tél. : 33 849 45 45 poste 41-57, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • Lundi- Jeudi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn et de 14h à 16h30 mn, • Vendredi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn 6. Les exigences en matière de qualification sont : a. Capacité financière Le candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait à l’exigence ci-après : • Produire des états financiers des trois (03) dernières années (2022,2023 et 2024) certifiés par un expert ou cabinet d’expertise comptable agréé par l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agrées du Sénégal (ONECCA) ou organismes assimilés. Ou s’il s’agit d’une entreprise communautaire des états financiers certifiés par un comptable ou un commissaire aux comptes agrée par un organe habilité de son pays d’origine. Ces états financiers devront refléter une situation financière équilibrée du candidat. • Disposer d’une ligne de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, délivrée par une banque agréée par le Ministère des Finances et du Budget à hauteur de cinq millions (5 000 000) de FCFA. b. Capacité technique et expérience Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique et d’expérience :  être compétent sur le périmètre fixé: disposer d’un siège social et être spécialisé dans la location de matériels d’impressions numériques ;  Fournir obligatoirement l’agrément du fournisseur de la solution d’impression sécurisée.  Avoir exécuté au cours des trois (03) dernières années (2023, 2024 et 2025) un (01) contrat un contrat de leasing de solution d’impression sécurisée similaire d’imprimantes multifonctions. Fournir à cet effet l’attestation de bonne exécution. Les bons de commande, fiches de projet, ou copies de marchés ne sont pas acceptés. Le PAD se réserve le droit de vérifier la référence.  Disposer d’un service après-vente opérationnel ; o Pour le déploiement, avoir au moins un (01) expert de niveau bac +5 en informatique, équivalent avec une expérience d’au moins 5 ans dans le déploiement de solutions informatiques et ayant participé dans les trois(03) dernières années (2023-2025) à au moins un déploiement de la solution d’impression sécurisée proposée (Fournir obligatoirement les copies légalisés des diplômes, le CV signé et tout autre document justifiant l’expérience demandée) o Pour la maintenance, disposer de deux techniciens au moins (Bac+2) en informatique ou en électronique et justifiant chacun d’au moins une expérience de trois (03) ans dans le domaine du déploiement et de la maintenance d’imprimantes réseau et ayant participé dans les trois (03) dernières années (2023-2025) à au moins un déploiement de la solution d’impression sécurisée proposée. o Le candidat devra documenter le fonctionnement du service support avec les délais de prise en charge selon la catégorisation des demandes. A cet effet, le numéro d’une hotline ou l’adresse d’un site de prise en charge des demandes d’intervention de maintenance devra être communiqué.   Disposer d’un parc d’au moins vingt-cinq (25) imprimantes multifonctions justifié par un constat d’huissier ;  Disposer d’une logistique adéquate pour les interventions : ✓ Véhicule pick up 4x4 (carte grise à fournir) ✓ Outillage pour les techniciens (Jeu de tournevis de précision, Clés Allen, Clés à pipe/plates, Pinces coupantes, Bâtonnets de nettoyage, Spatule et tous autres outils de réparations nécessaire). Voir le dossier d’appel à concurrence pour les informations détaillées. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en s’adressant à la Caisse Centrale de la Direction Financière et Comptable (DFC), sise à l’immeuble Ex COSEC, rue des Messageries, zone sud du Port, contre un paiement non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) en FCFA les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • Lundi- Jeudi : 7 heures 30 à 13 heures 30 et de 14h à 16h30 mn ; • Vendredi : 7 heures 30 à 13 heures 30mn NB. La méthode de paiement sera en espèces. NB : Un exemplaire du dossier d’appel d’offres sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent 8. Les offres devront être soumises au plus tard le à 9h 30mn à la salle du Conseil d’Administration de la Direction Générale du Port, 1er étage sise au 21, boulevard du président Abdoulaye WADE où les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le même jour et à la même heure à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Une garantie de soumission n’est pas requise. Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 90 jours, à compter de la date limite de dépôt des offres, pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres. Le Directeur Général, Waly Diouf BODIAN Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal

F_DT_034 - Acquisition d'un Banc d'étalonnage de compteur d'Eau 100% automatique de 10 x 2 lignes pour la vérif

TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) SECTEUR: Fournitures courantes ANNÉE: 2026 RÉFÉRENCE: F_DT_034 ORGANISATION: Port Autonome de Dakar (PAD) DATE DE PUBLICATION: 13/03/2026 DATE LIMITE: 15/04/2026 MODE DE PASSATION: Appel d'Offres Ouvert OBJET: Acquisition d'un Banc d'étalonnage de compteur d'Eau 100% automatique de 10 x 2 lignes pour la vérification, l'étalonnage et le calibrage des compteurs DN15 à DN50 y compris l'accompagnement et la formation du personnel dédié

S_SG_197 - Marché de clientèle relatif à la collation (pause-café, déjeuners et cocktail) en trois (03) lots : Lot 1: pause-café, déjeuners ...

TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Port Autonome de Dakar (PAD) PUBLIÉ LE: 11/03/2026 DATE LIMITE: 11/03/2026 RÉFÉRENCE: S_SG_197 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (323) Avis d'attribution ( 444 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres PORT AUTONOME DE DAKAR ================== AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° : S_SG_197 Cas sans préqualification ================== Marché de clientèle relatif à la collation (pause-café, déjeuners et cocktail) en trois (03) lots ================== 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal « LE SOLEIL » n°16380 du 12 janvier 2026, sur le Portail des Marchés Publics du Sénégal et sur le site du Port au www.portdakar.sn. 2. Le Port Autonome de Dakar (PAD) a obtenu dans le cadre de son budget de fonctionnement 2026, des fonds, afin de financer le marché de clientèle relatif à la collation (pause-café, déjeuners et cocktail) en trois (03) lots et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché à venir. 3. Le PAD sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour des services de collation (pauses-café, déjeuners et cocktail) en trois (03) lots à travers un marché de clientèle : - Lot 1 : pauses-café, déjeuners et cocktail - Lot 2 : pauses-café, déjeuners et cocktail - Lot 3 : pauses- café, déjeuners et cocktail. 4. La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini par le décret n°2022‐2295 du 28 décembre 2022 portant Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétaire Général Monsieur Mactar DIALLO (Personne Responsable du Marché) Tél. : 33 849 45 45/ poste 4171 et par courriel : cpm@portdakar.sn et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Passation des Marchés du Port Autonome de Dakar – Direction générale 21, boulevard du Président Abdoulaye WADE au 1er étage (couloir gauche) bureau n° 1D5 tél. : 33 849 45 45 poste 41-57, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • Lundi- Jeudi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn et de 14h à 16h30 mn, • Vendredi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn. 6. Les exigences en matière de qualifications sont : 6.1 Capacités Financières : Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :  produire pour chaque lot, des états financiers des trois (03) dernières années (2022, 2023 et 2024) certifiés par un expert ou cabinet d’expertise comptable agréé par l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA) ou organismes assimilés. Ou s’il s’agit d’une entreprise communautaire des états financiers certifiés par un comptable ou un commissaire aux comptes agréé par un organe habilité de son pays d’origine. Ces états financiers devront refléter une situation financière équilibrée du candidat. NB. Pour les sociétés qui ne sont pas soumises au régime des états financiers certifiés, elles doivent produire les documents (2022, 2023 et 2024) prévus par les dispositions qui leur sont applicable conformément à l’Acte uniforme de l’OHADA. Avoir liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, délivrée par une banque agréée par le Ministère des Finances et du Budget à hauteur : • De onze millions (11 000 000) pour le lot 1 • De douze millions (12 000 000) pour le lot 2 • De dix millions (10 000 000) pour le lot 3 6.2 Capacité technique et expérience pour chaque lot Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après :  Disposer d’un certificat de salubrité à jour délivrée par les Service du Ministère de la Santé et de l’action ;  avoir exécuté avec satisfaction au cours des cinq (05) dernières années (2021 à 2025) au moins deux (2) marchés de services traiteurs. Fournir à cet effet, les attestations de bonne exécution. Ces attestations de bonne exécution doivent indiquer notamment la nature des prestations, les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du signataire ;  Disposer d'un personnel qualifié et disponible connaissant les services de restaurations : au minimum deux (02) serveurs qui ont chacun au moins deux (02) ans d’expériences (fournir les CV signés) ;  disposer des moyens matériels suffisants figurant dans le programme d’activités (le candidat doit joindre dans son offre tout document attestant de l’existence des moyens matériels et humains indiqué ans le dit programme d’activités)  un véhicule de liaison pour le transport du personnel et du matériel de restauration (joindre copie carte grise ou contrat de location). NB : le candidat doit joindre dans son offre tout document attestant de l’existence des moyens matériels et humains susvisés. NB : Tous les candidats sont autorisés à soumissionner à tous les lots s’ils désirent. Toutefois, il ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres complet en s’adressant à la Caisse centrale de la Direction Financière et Comptable (DFC), sise à l’immeuble Ex-COSEC, rue des Messageries, zone sud du Port, contre un paiement non remboursable d’un montant de vingt-cinq mille (25 000) en FCFA, tous les jours ouvrables : • du lundi au vendredi 8 h 30 mn à 13 h 00 mn et 14h 30 mn à 16h 00 mn ; • le vendredi 08h 30 mn à 13h 00 mn. NB - Le mode de paiement sera en espèces. - Un exemplaire du Dossier d’Appel d’Offres sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. 8. Les offres devront être soumises au plus tard le 11 MARS 2026 à 9h 30mn à la salle du Conseil d’Administration de la Direction Générale du Port, 1er étage sise au 21, boulevard de la Libération où les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le même jour et à la même heure à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Aucune garantie de soumission n’est exigée. Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres, pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres. Le Directeur Général Waly Diouf BODIANG Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal

F_DEX/HC_132 - Acquisition de sirène d’évacuation

TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Port Autonome de Dakar (PAD) PUBLIÉ LE: 11/03/2026 DATE LIMITE: 11/03/2026 RÉFÉRENCE: F_DEX/HC_132 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (314) Avis d'attribution ( 441 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal

F_DCHO_095 - Acquisition de lait pour les nourrissons âgé de 0 à 18 mois pour la gestion 2026

TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Port Autonome de Dakar (PAD) PUBLIÉ LE: 11/03/2026 DATE LIMITE: 25/03/2026 RÉFÉRENCE: F_DCHO_095 CONTENU:

Acquisition de lait pour les nourrissons âgé de 0 à 18 mois pour la gestion 2026

Consultations 2026 Plans de passations (717) Avis généraux ( 192 ) Appels d'offres (136) Avis d'attribution ( 171 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres PORT AUTONOME DE DAKAR ================== Avis de Demande de Renseignements et de Prix à Compétition ouverte (DRPCO) n°F_DCHO_095 ================== Marché pour Acquisition de lait pour les nourrissons âgés de 0 à 18 mois pour la gestion 2026. 1. Le présent avis de Demande de Renseignements et de Prix à Compétition ouverte (DRPCO) fait suite à l’Avis général de Passation des Marchés paru dans le journal « Le Soleil » n°16682 du 12 janvier 2026 publié sur Portail des Marchés publics du Sénégal et sur le site du Port Autonome de Dakar www.portdakar.sn. 2. Le Port Autonome de Dakar (PAD) a obtenu, dans le cadre de son budget de fonctionnement 2026, des fonds pour effectuer des paiements au titre du marché pour l’acquisition de lait pour les nourrissons âgés de 0 à 18 mois pour la gestion 2026 3. Le PAD sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la commande de lait pour nourrissons en lot unique. 4. La passation du marché sera conduite par DRPCO tel que défini dans le Code des Marchés publics et dans l’arrêté n°007118 du 23 mars 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable du Marché (le Directeur du Capital Humain et de l’Organisation) Tél. : 33 849 45 45/ poste 4546 et par courriel : cpm@portdakar.sn et prendre connaissance des documents d’appel à la concurrence à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Passation des Marchés du Port Autonome de Dakar – Direction générale 21, boulevard AbdoulayeWade1er étage (couloir gauche) bureau n° 1D5 tél. : 33 849 45 45 poste 41-57, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • Lundi- Jeudi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn et de 14h à 16h30 mn, • Vendredi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn. NB : Un exemplaire du dossier d’appel à la concurrence sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent. 6. Les exigences en matière de qualification sont : 6.1 Capacité financière Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait à l’exigence ci-après :  Produire un jeu complet des états financiers des trois (03) derniers exercices (2023, 2024 et 2025) accompagnée de l’attestation de visa établie par un membre de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables agrées du Sénégal (ONECCA) ou par un organisme assimilé pour les entreprises non Sénégalaises Ces états financiers devront refléter une situation financière équilibrée du candidat. 6.2 Capacité technique et expérience : Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique et d’expérience :  Joindre dans l’offre l’autorisation de vente et de mise à la consommation (Autorisation FRA) pour le lait d’origine local.  Joindre l’autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour les laits infantiles d’origine étrangère.  Fournir la Déclaration d’Importation de Produit Alimentaire (DIPA) pour le lait provenant de l’étranger (lait importé). NB : toute offre non accompagnée des autorisations susvisées, sera considérée comme non conforme et ne sera pas acceptée pour examen détaillé.  Avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années (2023, 2024 et 2025), au moins un (01) marché de nature similaire. A cet effet, le candidat doit joindre dans son offre l’attestation de bonne exécution ou de services faits. Voir le dossier pour les informations détaillées. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier de DRPCO complet en s’adressant à la Caisse centrale de la Direction Financière et Comptable (DFC), sise à l’immeuble Ex-COSEC, rue des Messageries, zone sud du Port, contre un paiement non remboursable d’un montant de vingt mille (20 000) en FCFA, tous les jours ouvrables : du lundi au vendredi 8 h 30 mn à 13 h 00 mn et 14h 30 mn à 16h 00 mn ; le vendredi 08h 30 mn à 13h 00 mn. NB. la méthode de paiement sera en espèces 8. Les offres devront être soumises au plus tard le 25 mars 2026 à 9h 30mn à la salle du Conseil d’Administration de la Direction Générale du Port, 1er étage sise au 21, boulevard Abdoulaye Wade où les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le même jour et à la même heure à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. La garantie de soumission n’est pas exigée. Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 90 jours, à compter de la date limite de dépôt des offres, pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres. Le Directeur Général, Waly Diouf BODIANG Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal

Acquisition de lait pour les nourrissons âgé de 0 à 18 mois pour la gestion 2026

Consultations 2026 Plans de passations (703) Avis généraux ( 191 ) Appels d'offres (128) Avis d'attribution ( 158 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres PORT AUTONOME DE DAKAR ================== Avis de Demande de Renseignements et de Prix à Compétition ouverte (DRPCO) n°F_DCHO_095 ================== Marché pour Acquisition de lait pour les nourrissons âgés de 0 à 18 mois pour la gestion 2026. 1. Le présent avis de Demande de Renseignements et de Prix à Compétition ouverte (DRPCO) fait suite à l’Avis général de Passation des Marchés paru dans le journal « Le Soleil » n°16682 du 12 janvier 2026 publié sur Portail des Marchés publics du Sénégal et sur le site du Port Autonome de Dakar www.portdakar.sn. 2. Le Port Autonome de Dakar (PAD) a obtenu, dans le cadre de son budget de fonctionnement 2026, des fonds pour effectuer des paiements au titre du marché pour l’acquisition de lait pour les nourrissons âgés de 0 à 18 mois pour la gestion 2026 3. Le PAD sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la commande de lait pour nourrissons en lot unique. 4. La passation du marché sera conduite par DRPCO tel que défini dans le Code des Marchés publics et dans l’arrêté n°007118 du 23 mars 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable du Marché (le Directeur du Capital Humain et de l’Organisation) Tél. : 33 849 45 45/ poste 4546 et par courriel : cpm@portdakar.sn et prendre connaissance des documents d’appel à la concurrence à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Passation des Marchés du Port Autonome de Dakar – Direction générale 21, boulevard AbdoulayeWade1er étage (couloir gauche) bureau n° 1D5 tél. : 33 849 45 45 poste 41-57, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • Lundi- Jeudi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn et de 14h à 16h30 mn, • Vendredi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn. NB : Un exemplaire du dossier d’appel à la concurrence sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent. 6. Les exigences en matière de qualification sont : 6.1 Capacité financière Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait à l’exigence ci-après :  Produire un jeu complet des états financiers des trois (03) derniers exercices (2023, 2024 et 2025) accompagnée de l’attestation de visa établie par un membre de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables agrées du Sénégal (ONECCA) ou par un organisme assimilé pour les entreprises non Sénégalaises Ces états financiers devront refléter une situation financière équilibrée du candidat. 6.2 Capacité technique et expérience : Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique et d’expérience :  Joindre dans l’offre l’autorisation de vente et de mise à la consommation (Autorisation FRA) pour le lait d’origine local.  Joindre l’autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour les laits infantiles d’origine étrangère.  Fournir la Déclaration d’Importation de Produit Alimentaire (DIPA) pour le lait provenant de l’étranger (lait importé). NB : toute offre non accompagnée des autorisations susvisées, sera considérée comme non conforme et ne sera pas acceptée pour examen détaillé.  Avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années (2023, 2024 et 2025), au moins un (01) marché de nature similaire. A cet effet, le candidat doit joindre dans son offre l’attestation de bonne exécution ou de services faits. Voir le dossier pour les informations détaillées. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier de DRPCO complet en s’adressant à la Caisse centrale de la Direction Financière et Comptable (DFC), sise à l’immeuble Ex-COSEC, rue des Messageries, zone sud du Port, contre un paiement non remboursable d’un montant de vingt mille (20 000) en FCFA, tous les jours ouvrables : du lundi au vendredi 8 h 30 mn à 13 h 00 mn et 14h 30 mn à 16h 00 mn ; le vendredi 08h 30 mn à 13h 00 mn. NB. la méthode de paiement sera en espèces 8. Les offres devront être soumises au plus tard le 25 mars 2026 à 9h 30mn à la salle du Conseil d’Administration de la Direction Générale du Port, 1er étage sise au 21, boulevard Abdoulaye Wade où les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le même jour et à la même heure à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. La garantie de soumission n’est pas exigée. Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 90 jours, à compter de la date limite de dépôt des offres, pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres. Le Directeur Général, Waly Diouf BODIANG Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal

Marché de clientèle relatif à la collation (pause-café, déjeuners et cocktail) en trois (03) lots : Lot 1: pause-café, déjeuners et cocktail...

Consultations 2026 Plans de passations (703) Avis généraux ( 191 ) Appels d'offres (128) Avis d'attribution ( 158 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres PORT AUTONOME DE DAKAR ================== AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° : S_SG_197 Cas sans préqualification ================== Marché de clientèle relatif à la collation (pause-café, déjeuners et cocktail) en trois (03) lots ================== 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal « LE SOLEIL » n°16380 du 12 janvier 2026, sur le Portail des Marchés Publics du Sénégal et sur le site du Port au www.portdakar.sn. 2. Le Port Autonome de Dakar (PAD) a obtenu dans le cadre de son budget de fonctionnement 2026, des fonds, afin de financer le marché de clientèle relatif à la collation (pause-café, déjeuners et cocktail) en trois (03) lots et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché à venir. 3. Le PAD sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour des services de collation (pauses-café, déjeuners et cocktail) en trois (03) lots à travers un marché de clientèle : - Lot 1 : pauses-café, déjeuners et cocktail - Lot 2 : pauses-café, déjeuners et cocktail - Lot 3 : pauses- café, déjeuners et cocktail. 4. La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini par le décret n°2022‐2295 du 28 décembre 2022 portant Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétaire Général Monsieur Mactar DIALLO (Personne Responsable du Marché) Tél. : 33 849 45 45/ poste 4171 et par courriel : cpm@portdakar.sn et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Passation des Marchés du Port Autonome de Dakar – Direction générale 21, boulevard du Président Abdoulaye WADE au 1er étage (couloir gauche) bureau n° 1D5 tél. : 33 849 45 45 poste 41-57, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • Lundi- Jeudi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn et de 14h à 16h30 mn, • Vendredi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn. 6. Les exigences en matière de qualifications sont : 6.1 Capacités Financières : Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :  produire pour chaque lot, des états financiers des trois (03) dernières années (2022, 2023 et 2024) certifiés par un expert ou cabinet d’expertise comptable agréé par l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA) ou organismes assimilés. Ou s’il s’agit d’une entreprise communautaire des états financiers certifiés par un comptable ou un commissaire aux comptes agréé par un organe habilité de son pays d’origine. Ces états financiers devront refléter une situation financière équilibrée du candidat. NB. Pour les sociétés qui ne sont pas soumises au régime des états financiers certifiés, elles doivent produire les documents (2022, 2023 et 2024) prévus par les dispositions qui leur sont applicable conformément à l’Acte uniforme de l’OHADA. Avoir liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, délivrée par une banque agréée par le Ministère des Finances et du Budget à hauteur : • De onze millions (11 000 000) pour le lot 1 • De douze millions (12 000 000) pour le lot 2 • De dix millions (10 000 000) pour le lot 3 6.2 Capacité technique et expérience pour chaque lot Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après :  Disposer d’un certificat de salubrité à jour délivrée par les Service du Ministère de la Santé et de l’action ;  avoir exécuté avec satisfaction au cours des cinq (05) dernières années (2021 à 2025) au moins deux (2) marchés de services traiteurs. Fournir à cet effet, les attestations de bonne exécution. Ces attestations de bonne exécution doivent indiquer notamment la nature des prestations, les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du signataire ;  Disposer d'un personnel qualifié et disponible connaissant les services de restaurations : au minimum deux (02) serveurs qui ont chacun au moins deux (02) ans d’expériences (fournir les CV signés) ;  disposer des moyens matériels suffisants figurant dans le programme d’activités (le candidat doit joindre dans son offre tout document attestant de l’existence des moyens matériels et humains indiqué ans le dit programme d’activités)  un véhicule de liaison pour le transport du personnel et du matériel de restauration (joindre copie carte grise ou contrat de location). NB : le candidat doit joindre dans son offre tout document attestant de l’existence des moyens matériels et humains susvisés. NB : Tous les candidats sont autorisés à soumissionner à tous les lots s’ils désirent. Toutefois, il ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres complet en s’adressant à la Caisse centrale de la Direction Financière et Comptable (DFC), sise à l’immeuble Ex-COSEC, rue des Messageries, zone sud du Port, contre un paiement non remboursable d’un montant de vingt-cinq mille (25 000) en FCFA, tous les jours ouvrables : • du lundi au vendredi 8 h 30 mn à 13 h 00 mn et 14h 30 mn à 16h 00 mn ; • le vendredi 08h 30 mn à 13h 00 mn. NB - Le mode de paiement sera en espèces. - Un exemplaire du Dossier d’Appel d’Offres sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. 8. Les offres devront être soumises au plus tard le 11 MARS 2026 à 9h 30mn à la salle du Conseil d’Administration de la Direction Générale du Port, 1er étage sise au 21, boulevard de la Libération où les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le même jour et à la même heure à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Aucune garantie de soumission n’est exigée. Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres, pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres. Le Directeur Général Waly Diouf BODIANG Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal

Acquisition de sirène d’évacuation

Consultations 2026 Plans de passations (703) Avis généraux ( 191 ) Appels d'offres (128) Avis d'attribution ( 158 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal

S_DEX/HC_144 - Entretien des espaces verts et plantes ornementales au niveau de la Gare Maritime Internationale de Dakar

TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Port Autonome de Dakar (PAD) PUBLIÉ LE: 10/03/2026 DATE LIMITE: 10/03/2026 RÉFÉRENCE: S_DEX/HC_144 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (323) Avis d'attribution ( 444 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal

S_CC_175 - Location d'écrans et de totems numériques (clientèle)

TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Port Autonome de Dakar (PAD) PUBLIÉ LE: 27/02/2026 DATE LIMITE: 16/03/2026 RÉFÉRENCE: S_CC_175 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (323) Avis d'attribution ( 444 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Avis de la Demande de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte (DRPCO) N° S_CC_ 175 ================== PORT AUTONOME DE DAKAR ================== Location de totems et écrans numériques sur les sites du Port Autonome De Dakar à travers un marché de clientèle. ================== 1. La présente demande de renseignements et de prix à compétition ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal « Le Soleil » N° 16 682 du 12 janvier 2026, publié dans le Portail des Marchés publics du Sénégal et sur le site du Port au www.portdakar.sn. 2. Le Port Autonome de Dakar a obtenu, dans le cadre de son budget de fonctionnement 2026, des fonds nécessaires afin de financer le marché de clientèle pour la location de totems et écrans numériques sur les sites du Port Autonome de Dakar. 3. Le Port Autonome de Dakar sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la location de totems et écrans numériques sur les sites du Port Autonome de Dakar à travers un marché de clientèle. 4. La passation du Marché sera conduite par Demande de renseignement et de Prix à compétition ouverte telle que défini dans le décret n°2022-2295 du 28 Décembre 2022 portant Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Passation des Marchés Tél. : 33 849 45 45 poste 4157, Courriel : cpm@portdakar.sn et prendre connaissance des documents à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Passation des Marchés du Port Autonome de Dakar – Direction Générale au 1er étage (couloir gauche) 21, boulevard Président Abdoulaye WADE ex-Libération, Tél. : 33 849 45 45 poste 41-57, fax : 33 822 24 63, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • lundi- Jeudi : 7 heures 30 à 13 heures 30 et de 14h à 16h30 mn ; • Vendredi : 7 heures 30 à 13 heures 30mn NB : Un exemplaire du Dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. 6. Les exigences en matière de qualifications sont : Capacité Financière • Produire un jeu complet des états financiers des trois (03) derniers exercices (2022, 2023 et 2024) accompagnés des attestations de visa certifiés par un expert ou cabinet d’expertise comptable agréé par l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agrées du Sénégal (ONECCA) ou organismes assimilés. Ou s’il s’agit d’une entreprise communautaire des états financiers certifiés par un comptable ou un commissaire aux comptes agrée par un organe habilité de son pays d’origine. Ces états financiers devront refléter une situation financière équilibrée du candidat. NB: Pour les sociétés qui ne sont pas soumises au régime des états financiers certifiés, elles doivent produire les documents (2022, 2023 et 2024) prévus par les dispositions qui leur sont applicable conformément à l’Acte uniforme de l’OHADA Capacité Technique et Expérience  Avoir réalisé un marché similaire en matière de location de totems et écrans numériques, fournir à cet effet au moins une attestation de service fait au cours des trois dernières années (2023, 2024 et 2025) ;  Disposer d’un personnel ayant des compétences en électronique de base, informatique (réseaux, Windows/linux/Android), affichage numérique (digital signage ou affichage dynamique) et logiciels de gestion de contenu : Fournir à cet effet la copie légalisée des diplômes ou équivalent ainsi que le curriculum-vitae signé  Un Technicien en réseaux et télécommunication, niveau BAC +2 ayant trois (3) ans d’expérience au moins dans le domaine et effectuant de prestations similaires durant les trois (03) dernières années (2023 à 2025). Fournir à cet effet la copie légalisée des diplômes ou équivalent ainsi que le curriculum-vitae signé Les équipements essentiels que doit fournir le Soumissionnaire sélectionné pour l’exécution du marché :  Un véhicule de liaison et justifier si c’est en propriété ou en location (en cas de location, les justificatifs de propriété du loueur devront être présentés) Nb. Pour confirmer les spécifications déclarées, le candidat joindra les fiches techniques des produits proposés et/ou indiquera un lien vers le site web du produit (fournir les versions françaises) 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel à la concurrence complet en s’adressant à la Caisse Centrale de la Direction Financière et Comptable (DFC) sise à l’immeuble Ex-COSEC, Rue des Messageries, zone sud du Port contre un paiement non remboursable de vingt-cinq mille francs (25. 000) FCFA, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • lundi- Jeudi : 7 heures 30 à 13 heures 30 et de 14h à 16h30 mn ; • Vendredi : 7 heures 30 à 13 heures 30mn NB : Le mode de paiement sera en espèces. 8. Les offres devront être soumises au plus tard le 16 mars 2026 à 9h 30mn à la salle du Conseil d’Administration de la Direction Générale du Port, 1er étage sise au 21, boulevard Président Abdoulaye WADE ex-Libération où les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le même jour et à la même heure à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Aucune garantie de soumission n’est exigée Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres, pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres. Le Directeur Général WALY DIOUF BODIANG Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal

Location d'écrans et de totems numériques (clientèle)

Consultations 2026 Plans de passations (717) Avis généraux ( 192 ) Appels d'offres (136) Avis d'attribution ( 171 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Avis de la Demande de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte (DRPCO) N° S_CC_ 175 ================== PORT AUTONOME DE DAKAR ================== Location de totems et écrans numériques sur les sites du Port Autonome De Dakar à travers un marché de clientèle. ================== 1. La présente demande de renseignements et de prix à compétition ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal « Le Soleil » N° 16 682 du 12 janvier 2026, publié dans le Portail des Marchés publics du Sénégal et sur le site du Port au www.portdakar.sn. 2. Le Port Autonome de Dakar a obtenu, dans le cadre de son budget de fonctionnement 2026, des fonds nécessaires afin de financer le marché de clientèle pour la location de totems et écrans numériques sur les sites du Port Autonome de Dakar. 3. Le Port Autonome de Dakar sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la location de totems et écrans numériques sur les sites du Port Autonome de Dakar à travers un marché de clientèle. 4. La passation du Marché sera conduite par Demande de renseignement et de Prix à compétition ouverte telle que défini dans le décret n°2022-2295 du 28 Décembre 2022 portant Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Passation des Marchés Tél. : 33 849 45 45 poste 4157, Courriel : cpm@portdakar.sn et prendre connaissance des documents à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Passation des Marchés du Port Autonome de Dakar – Direction Générale au 1er étage (couloir gauche) 21, boulevard Président Abdoulaye WADE ex-Libération, Tél. : 33 849 45 45 poste 41-57, fax : 33 822 24 63, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • lundi- Jeudi : 7 heures 30 à 13 heures 30 et de 14h à 16h30 mn ; • Vendredi : 7 heures 30 à 13 heures 30mn NB : Un exemplaire du Dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. 6. Les exigences en matière de qualifications sont : Capacité Financière • Produire un jeu complet des états financiers des trois (03) derniers exercices (2022, 2023 et 2024) accompagnés des attestations de visa certifiés par un expert ou cabinet d’expertise comptable agréé par l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agrées du Sénégal (ONECCA) ou organismes assimilés. Ou s’il s’agit d’une entreprise communautaire des états financiers certifiés par un comptable ou un commissaire aux comptes agrée par un organe habilité de son pays d’origine. Ces états financiers devront refléter une situation financière équilibrée du candidat. NB: Pour les sociétés qui ne sont pas soumises au régime des états financiers certifiés, elles doivent produire les documents (2022, 2023 et 2024) prévus par les dispositions qui leur sont applicable conformément à l’Acte uniforme de l’OHADA Capacité Technique et Expérience  Avoir réalisé un marché similaire en matière de location de totems et écrans numériques, fournir à cet effet au moins une attestation de service fait au cours des trois dernières années (2023, 2024 et 2025) ;  Disposer d’un personnel ayant des compétences en électronique de base, informatique (réseaux, Windows/linux/Android), affichage numérique (digital signage ou affichage dynamique) et logiciels de gestion de contenu : Fournir à cet effet la copie légalisée des diplômes ou équivalent ainsi que le curriculum-vitae signé  Un Technicien en réseaux et télécommunication, niveau BAC +2 ayant trois (3) ans d’expérience au moins dans le domaine et effectuant de prestations similaires durant les trois (03) dernières années (2023 à 2025). Fournir à cet effet la copie légalisée des diplômes ou équivalent ainsi que le curriculum-vitae signé Les équipements essentiels que doit fournir le Soumissionnaire sélectionné pour l’exécution du marché :  Un véhicule de liaison et justifier si c’est en propriété ou en location (en cas de location, les justificatifs de propriété du loueur devront être présentés) Nb. Pour confirmer les spécifications déclarées, le candidat joindra les fiches techniques des produits proposés et/ou indiquera un lien vers le site web du produit (fournir les versions françaises) 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel à la concurrence complet en s’adressant à la Caisse Centrale de la Direction Financière et Comptable (DFC) sise à l’immeuble Ex-COSEC, Rue des Messageries, zone sud du Port contre un paiement non remboursable de vingt-cinq mille francs (25. 000) FCFA, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • lundi- Jeudi : 7 heures 30 à 13 heures 30 et de 14h à 16h30 mn ; • Vendredi : 7 heures 30 à 13 heures 30mn NB : Le mode de paiement sera en espèces. 8. Les offres devront être soumises au plus tard le 16 mars 2026 à 9h 30mn à la salle du Conseil d’Administration de la Direction Générale du Port, 1er étage sise au 21, boulevard Président Abdoulaye WADE ex-Libération où les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le même jour et à la même heure à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Aucune garantie de soumission n’est exigée Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres, pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres. Le Directeur Général WALY DIOUF BODIANG Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal

Location d'écrans et de totems numériques (clientèle)

Consultations 2026 Plans de passations (703) Avis généraux ( 191 ) Appels d'offres (128) Avis d'attribution ( 158 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) Rechercher un avis Recheche avancée Alertes Soyez automatiquement alerté. Liste rouge Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics Dénonciations Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme Statistiques Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Avis de la Demande de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte (DRPCO) N° S_CC_ 175 ================== PORT AUTONOME DE DAKAR ================== Location de totems et écrans numériques sur les sites du Port Autonome De Dakar à travers un marché de clientèle. ================== 1. La présente demande de renseignements et de prix à compétition ouverte fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal « Le Soleil » N° 16 682 du 12 janvier 2026, publié dans le Portail des Marchés publics du Sénégal et sur le site du Port au www.portdakar.sn. 2. Le Port Autonome de Dakar a obtenu, dans le cadre de son budget de fonctionnement 2026, des fonds nécessaires afin de financer le marché de clientèle pour la location de totems et écrans numériques sur les sites du Port Autonome de Dakar. 3. Le Port Autonome de Dakar sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la location de totems et écrans numériques sur les sites du Port Autonome de Dakar à travers un marché de clientèle. 4. La passation du Marché sera conduite par Demande de renseignement et de Prix à compétition ouverte telle que défini dans le décret n°2022-2295 du 28 Décembre 2022 portant Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cellule de Passation des Marchés Tél. : 33 849 45 45 poste 4157, Courriel : cpm@portdakar.sn et prendre connaissance des documents à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Passation des Marchés du Port Autonome de Dakar – Direction Générale au 1er étage (couloir gauche) 21, boulevard Président Abdoulaye WADE ex-Libération, Tél. : 33 849 45 45 poste 41-57, fax : 33 822 24 63, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • lundi- Jeudi : 7 heures 30 à 13 heures 30 et de 14h à 16h30 mn ; • Vendredi : 7 heures 30 à 13 heures 30mn NB : Un exemplaire du Dossier sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. 6. Les exigences en matière de qualifications sont : Capacité Financière • Produire un jeu complet des états financiers des trois (03) derniers exercices (2022, 2023 et 2024) accompagnés des attestations de visa certifiés par un expert ou cabinet d’expertise comptable agréé par l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agrées du Sénégal (ONECCA) ou organismes assimilés. Ou s’il s’agit d’une entreprise communautaire des états financiers certifiés par un comptable ou un commissaire aux comptes agrée par un organe habilité de son pays d’origine. Ces états financiers devront refléter une situation financière équilibrée du candidat. NB: Pour les sociétés qui ne sont pas soumises au régime des états financiers certifiés, elles doivent produire les documents (2022, 2023 et 2024) prévus par les dispositions qui leur sont applicable conformément à l’Acte uniforme de l’OHADA Capacité Technique et Expérience  Avoir réalisé un marché similaire en matière de location de totems et écrans numériques, fournir à cet effet au moins une attestation de service fait au cours des trois dernières années (2023, 2024 et 2025) ;  Disposer d’un personnel ayant des compétences en électronique de base, informatique (réseaux, Windows/linux/Android), affichage numérique (digital signage ou affichage dynamique) et logiciels de gestion de contenu : Fournir à cet effet la copie légalisée des diplômes ou équivalent ainsi que le curriculum-vitae signé  Un Technicien en réseaux et télécommunication, niveau BAC +2 ayant trois (3) ans d’expérience au moins dans le domaine et effectuant de prestations similaires durant les trois (03) dernières années (2023 à 2025). Fournir à cet effet la copie légalisée des diplômes ou équivalent ainsi que le curriculum-vitae signé Les équipements essentiels que doit fournir le Soumissionnaire sélectionné pour l’exécution du marché :  Un véhicule de liaison et justifier si c’est en propriété ou en location (en cas de location, les justificatifs de propriété du loueur devront être présentés) Nb. Pour confirmer les spécifications déclarées, le candidat joindra les fiches techniques des produits proposés et/ou indiquera un lien vers le site web du produit (fournir les versions françaises) 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel à la concurrence complet en s’adressant à la Caisse Centrale de la Direction Financière et Comptable (DFC) sise à l’immeuble Ex-COSEC, Rue des Messageries, zone sud du Port contre un paiement non remboursable de vingt-cinq mille francs (25. 000) FCFA, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • lundi- Jeudi : 7 heures 30 à 13 heures 30 et de 14h à 16h30 mn ; • Vendredi : 7 heures 30 à 13 heures 30mn NB : Le mode de paiement sera en espèces. 8. Les offres devront être soumises au plus tard le 16 mars 2026 à 9h 30mn à la salle du Conseil d’Administration de la Direction Générale du Port, 1er étage sise au 21, boulevard Président Abdoulaye WADE ex-Libération où les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le même jour et à la même heure à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Aucune garantie de soumission n’est exigée Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres, pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres. Le Directeur Général WALY DIOUF BODIANG Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal

F_DEX/HC_176 - Acquisition des consignes de sécurité; panneaux signalétiques) au profit des ports secondaires

TYPE: Avis général ORGANISATION: Port Autonome de Dakar (PAD) PUBLIÉ LE: 25/02/2026 DATE LIMITE: 25/02/2026 RÉFÉRENCE: F_DEX/HC_176 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (323) Avis d'attribution ( 446 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures diverses Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal

F_DC_192 - Fourniture de Gadgets et de bagageries pour la Direction Commerciale du PAD en 2 lots distincts : Lot1 : Gadgets Lot 2 : Bagageri...

TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Port Autonome de Dakar (PAD) PUBLIÉ LE: 24/02/2026 DATE LIMITE: 11/03/2026 RÉFÉRENCE: F_DC_192 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (314) Avis d'attribution ( 441 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres PORT AUTONOME DE DAKAR ================== AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE n ° F_DC_ 192 Cas sans préqualification ================== Fourniture de Gadgets et de Bagageries pour la Direction Commerciale du Port Autonome de Dakar en deux (02) lots distincts ==================  Le présent avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal « Le Soleil » n°16682 du 12 Janvier 2026, publié dans le Portail des Marchés publics du Sénégal et sur le site du Port au www.portdakar.sn.  Le Port Autonome de Dakar a prévu, dans son budget d’investissement 2026, des fonds afin de financer la fourniture de gadgets et de bagageries pour la Direction Commerciale du Port Autonome de Dakar en deux lots distincts, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché à venir.  Le Port Autonome de Dakar sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de gadgets et de bagageries pour la Direction Commerciale du Port Autonome de Dakar en deux lots distincts : o Lot 1 : Gadgets o Lot 2 : Bagageries  La passation du Marché sera conduite par DRPCO telle que définie dans le décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.  Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable du Marché ( Le Directeur Commercial ) Tél. : 33 849 45 45 poste 41-57 Courriel : cpm@portdakar.sn et prendre connaissance des documents d’Appel à la concurrence à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Passation des Marchés du Port Autonome de Dakar – Direction Générale au 1er étage (couloir gauche) 21, boulevard Président Abdoulaye WADE, Tél. : 33 849 45 45 poste 41-57, fax : 33 822 24 63, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • Lundi- Jeudi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn et de 14h à 16h30 mn, • Vendredi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn.  Les exigences en matière de qualifications sont : 6.1 Capacité Financière : Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait à l’exigence ci-après : Produire des états financiers des trois (03) dernières années (2022, 2023 et 2024) certifiés par accompagnés des attestations de visa certifiés par un expert ou cabinet d’expertise comptable agréé et membre de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA) ou organisme assimilé pour les entreprises non sénégalaises. Ces états financiers devront refléter une situation financière équilibrée du candidat. 6.2 Capacité technique et expérience : Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait à l’exigence de capacité technique et expérience ci-après : Pour chaque lot  Avoir déjà réalisé au moins deux (02) marchés de nature similaire au cours des cinq (05) dernières années (2021, 2022, 2023, 2024 et 2025). Fournir à cet effet deux (02) attestations de bonne exécution. NB : les bons de commandes, copies de marché ou similaire ne sont pas acceptés. Voir le dossier d’appel d’offres pour les informations détaillées.  Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres complet en s’adressant à la Caisse centrale de la Direction Financière et Comptable (DFC), sise à l’immeuble Ex-COSEC, rue des Messageries, zone sud du Port, contre un paiement non remboursable d’un montant de vingt-cinq mille (25 000) en FCFA, tous les jours ouvrables : • lundi- Jeudi : 7 heures 30 à 13 heures 30 et de 14h à 16h30 mn ; • Vendredi : 7 heures 30 à 13 heures 30mn NB. La méthode de paiement sera en espèces. Un exemplaire du cahier des charges sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent.  Les offres devront être soumises au plus tard le 11 mars 2026 à 9h 30mn à la salle du Conseil d’Administration de la Direction Générale du Port, 1er étage sise au 21, boulevard de la Libération où les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le même jour et à la même heure à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. La garantie de soumission n’est pas exigée. Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres, pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres. LE DIRECTEUR GENERAL Waly Diouf BODIANG Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal

F_DC_196 - Confection de textiles pour la Direction Commerciale du PAD

TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) ORGANISATION: Port Autonome de Dakar (PAD) PUBLIÉ LE: 24/02/2026 DATE LIMITE: 11/03/2026 RÉFÉRENCE: F_DC_196 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (314) Avis d'attribution ( 441 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Fournitures courantes Texte de l'avis d'appel d'offres PORT AUTONOME DE DAKAR ================== Avis de Demande de Renseignements et de Prix à Compétition ouverte (DRPCO) n°F_DCHO_095 ================== Marché pour Acquisition de lait pour les nourrissons âgés de 0 à 18 mois pour la gestion 2026. 1. Le présent avis de Demande de Renseignements et de Prix à Compétition ouverte (DRPCO) fait suite à l’Avis général de Passation des Marchés paru dans le journal « Le Soleil » n°16682 du 12 janvier 2026 publié sur Portail des Marchés publics du Sénégal et sur le site du Port Autonome de Dakar www.portdakar.sn. Le Port Autonome de Dakar (PAD) a obtenu, dans le cadre de son budget de fonctionnement 2026, des fonds pour effectuer des paiements au titre du marché pour l’acquisition de lait pour les nourrissons âgés de 0 à 18 mois pour la gestion 2026 2. (n°F_DCHO_095). 3. Le PAD sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la commande de lait pour nourrissons en lot unique. 4. La passation du marché sera conduite par DRPCO tel que défini dans le Code des Marchés publics et dans l’arrêté n°007118 du 23 mars 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable du Marché (le Directeur du Capital Humain et de l’Organisation) Tél. : 33 849 45 45/ poste 4546 et par courriel : cpm@portdakar.sn et prendre connaissance des documents d’appel à la concurrence à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Passation des Marchés du Port Autonome de Dakar – Direction générale 21, boulevard AbdoulayeWade1er étage (couloir gauche) bureau n° 1D5 tél. : 33 849 45 45 poste 41-57, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • Lundi- Jeudi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn et de 14h à 16h30 mn, • Vendredi : 7 heures 30 mn à 13 heures 30 mn. NB : Un exemplaire du dossier d’appel à la concurrence sera disponible pour être consulté gratuitement sur place pour les candidats qui le souhaitent. 6. Les exigences en matière de qualification sont : 6.1 Capacité financière Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait à l’exigence ci-après :  Produire un jeu complet des états financiers des trois (03) derniers exercices (2023, 2024 et 2025) accompagnée de l’attestation de visa établie par un membre de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables agrées du Sénégal (ONECCA) ou par un organisme assimilé pour les entreprises non Sénégalaises Ces états financiers devront refléter une situation financière équilibrée du candidat. 6.2 Capacité technique et expérience : Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique et d’expérience :  Joindre dans l’offre l’autorisation de vente et de mise à la consommation (Autorisation FRA) pour le lait d’origine local.  Joindre l’autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour les laits infantiles d’origine étrangère.  Fournir la Déclaration d’Importation de Produit Alimentaire (DIPA) pour le lait provenant de l’étranger (lait importé). NB : toute offre non accompagnée des autorisations susvisées, sera considérée comme non conforme et ne sera pas acceptée pour examen détaillé.  Avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années (2023, 2024 et 2025), au moins un (01) marché de nature similaire. A cet effet, le candidat doit joindre dans son offre l’attestation de bonne exécution ou de services faits. Voir le dossier pour les informations détaillées. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier de DRPCO complet en s’adressant à la Caisse centrale de la Direction Financière et Comptable (DFC), sise à l’immeuble Ex-COSEC, rue des Messageries, zone sud du Port, contre un paiement non remboursable d’un montant de vingt mille (20 000) en FCFA, tous les jours ouvrables : du lundi au vendredi 8 h 30 mn à 13 h 00 mn et 14h 30 mn à 16h 00 mn ; le vendredi 08h 30 mn à 13h 00 mn. NB. La méthode de paiement sera en espèces 8. Les offres devront être soumises au plus tard le 25 mars 2026 à 9h 30mn à la salle du Conseil d’Administration de la Direction Générale du Port, 1er étage sise au 21, boulevard Abdoulaye Wade où les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le même jour et à la même heure à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. La garantie de soumission n’est pas exigée. Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 90 jours, à compter de la date limite de dépôt des offres, pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres. Le Directeur Général, Waly Diouf BODIANG Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal