Tenders Explorer
Browse business opportunities in Senegal
Appel d’offres
REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DU PETROLE ET DES ENERGIES SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification Avis d’appel à la concurrence pour l’acquisition d’ordinateurs/accessoires, d’équipements multimédia et de consommables informatiques en 03 lots F_PETROSEN HOLDING SA_009 1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien « Le Soleil » du 14 janvier 2024. 2. La Holding Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN Holding S.A.), a obtenu des fonds dans le cadre de son budget 2025 pour l’acquisition d’ordinateurs/accessoires, d’équipements multimédia et de consommables informatiques en 03 lots et a l’intention d’utiliser une partie des fonds au titre du Marché qui sera signé à cet effet. 3. La Holding Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN Holding S.A.) agissant tant pour elle‐même et pour sa filiale PETROSEN E&P SA, sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition d’ordinateurs/accessoires, d’équipements multimédia et de consommables informatiques en 03 lots : ➢Lot 1 : Acquisition de matériels informatique ; ➢Lot 2 : Acquisition d’équipements multimédia ; ➢Lot 3 : Acquisition de consommables informatiques ; 4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés à la Direction Générale de PETROSEN Holding S.A. ‐ au Boulevard Aliou Ardo SOW, Ex Voie de Dégagement Nord (VDN), lotissement Ecole de Police lot n°7, 15ème étage ‐ Tél : 33 839 92 81 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci‐après : Direction Générale de PETROSEN Holding SA sise au Boulevard Aliou Ardo SOW, Ex Voie de Dégagement Nord (VDN), lotissement Ecole de Police lot n°7, 15ème étage, Immeuble Elite Mustafa Tél : 33 839 92 81 Ouvert tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 8 heures à 16 heures et le vendredi de 8 heures à 13 heures ‐ TU. Un exemplaire du DAO est disponible au niveau du bureau de la Cellule de passation des marchés de PETROSEN Holding SA et peut être consulté par tout candidat qui le souhaite. ➢ Les exigences en matière de qualification sont : Capacité financière Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci‐après : • Produire les états financiers certifiés des trois derniers exercices (2022, 2023, 2024). Les états financiers doivent être certifiés par un expert‐comptable ou un cabinet d’expertise comptable agréé par l’ONECCA ou un organisme assimilé. Capacité technique et expérience Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait • Avoir réalisé avec succès en tant qu’entreprise principale, sous‐ traitant ou membre d’un groupement au moins un (01) marché de nature et de complexité comparables à celles de ces fournitures pour chaque lot au cours des cinq (05) dernières années à compter de 2020. NB : les références présentées doivent être justifiées par des attestations de bonne exécution ou de PV de réception. • Les candidats devront fournir des certificats d’origine du matériel signé par les constructeurs (ou une autre preuve que le matériel provient bien du canal officiel) pour les lots 1, 2 et 3 ; • Disposer d’un service après‐vente accessible et performant pour les lots 1, 2 et 3 ; • Justifier d’une capacité technique pour assurer la maintenance des équipements en fournissant les certifications, liées au constructeur, des ingénieurs ou techniciens travaillant dans la structure. Voir le dossier d’appel d’offres pour les informations détaillées. Le Candidat doit fournir la preuve écrite que les fournitures qu’il propose remplissent les conditions d’utilisation suivantes : Voir CPTP. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci‐après : Bureau de la Cellule de Passation des marchés à la Direction Générale de PETROSEN Holding SA contre un paiement non remboursable de 25.000 F CFA. Le mode de paiement sera en espèce. Les offres devront être soumises à l’adresse ci‐après : Bureau de la Cellule de Passation des Marchés de PETROSEN Holding SA, sis à la Direction Générale au Boulevard Aliou Ardo SOW, Ex Voie de Dégagement Nord (VDN), lotissement Ecole de Police lot n°7, 15ème étage, Immeuble Elite Mustafa Tél : 33 839 92 98 au plus tard le 19 Août 2025 à 10 heures 30 mn précises (heure locale). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci‐ après : Direction Générale de PETROSEN Holding SA, au Boulevard Aliou Ardo SOW, Ex Voie de Dégagement Nord (VDN), lotissement Ecole de Police lot n°7, 15ème étage, Immeuble Elite Mustafa Tél : 33 839 92 81 – le 19 Août 2025 à 10 heures 30 mn précises (heure locale). Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de 1 000 000 FCFA pour le lot 1. La garantie de soumission est délivrée par un établissement financier agrée par le Ministère des Finances et du Budget du Sénégal. Les offres demeureront valides pendant quatre‐vingt‐dix (90) jours à compter de la date limite de soumission. aux exigences de capacité technique ci‐après : 18 07 2025 – AS Le Directeur Général de PETROSEN Holding SA Alioune GUEYE
Appel d’offres
République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS TERRESTRES ET AERIENS SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU PATRIMOINE DU TRAIN EXPRESS REGIONAL (SEN‐TER SA) Avis d’Appel d’offres (AA0) Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification Société nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express régional (SEN‐TER) Appel d’offres Ouvert N° S_DAF_024 Couverture des assurances maladie du personnel, des véhicules, des bâtiments, des sites de maintenance, des infrastructures et systèmes du Train Express Régional (TER) 1. Cet Avis d’appel d’offres national fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal « Sud quotidien » du 15 janvier 2025. 2. La Société nationale de gestion du patrimoine du Train Express régional (SEN‐TER), a obtenu de l’Etat du Sénégal des fonds dans le cadre du Budget de fonctionnement, afin de financer le marché relatif à la Couverture des assurances maladie du personnel, des véhicules, des bâtiments, des sites de maintenance, des infrastructures et systèmes du Train Express Régional (TER) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché S_DAF_024. 3. La Société nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express régional (SEN‐TER) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour assurer la Couverture des assurances maladie du personnel, des véhicules, des bâtiments, des sites de maintenance, des infrastructures et systèmes du Train Express Régional (TER). 4. La passation de ce Marché de clientèle, répartie en quatre (4) lots, sera conduite par Appel d’offres national tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles : ‐ Lot 2 : Assurance des véhicules ; ‐ Lot 3 : Tous Dommages Sauf pour l’assurance du matériel roulant y compris bris de machine, déraillements et collisions ; ‐ Lot 4 : Police Globale Dommages pour l’assurance des gares, haltes, sites de maintenance, des infrastructures, des systèmes ferroviaires, le siège de la SENTER et Police Responsabilité Civile de la SENTER pour ses activités en sa qualité de gestionnaire du patrimoine du TER. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Diankame Bathily à la Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional (SEN‐TER/SA) 16 Boulevard Djily MBAYE – Immeuble MOUNA ‐ 6éme Etage Dakar – Tél : 77 333 44 12 ; E‐mail : diankame.bathily@senter.sn et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional (SENTER) à l’adresse indiquée ci‐dessus à compter du lundi au vendredi, de 8 heures 00 mn à 13 heures 30 mn et de 14 heures 30 mn à 17 heures. 6. Les exigences en matière de qualification pour les lots sont : Se référer au dossier d’appel d’offres 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse de la Société nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express régional (SEN‐TER) 16 Boulevard Djily MBAYE – Immeuble MOUNA ‐ 6éme Etage – DAKAR contre paiement d’un montant non remboursable de Cent Mille Francs (100 000) F CFA par espèces ou chèque certifié. Un dossier d’appel d’offres sera disponible sur place pour consultation, par tous ceux qui le souhaitent. 8. Les offres devront être soumises à la Direction générale de la Société nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express régional (SENTER) 16 Boulevard Djily MBAYE – Immeuble MOUNA ‐ 6éme Etage Dakar, au plus tard le Mardi 19 Août 2025 à 10 heures 30 minutes. 9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats dans la salle de conférence de la SEN‐TER : à la Direction générale de la Société nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express régional (SENTER) 16 Boulevard Djily MBAYE – Immeuble MOUNA – 9éme Etage Dakar, le Mardi 19 Août 2025 à 10 heures 30 minutes. 10. Elles doivent comprendre une garantie de soumission respectivement d’un montant de : • Lot 1 : Deux millions (2 000 000) Francs CFA ; • Lot 2 : Une garantie de soumission n’est pas requise ; • Lot 3 : Onze millions (11 000 000) Francs CFA ; • Lot 4 : Six millions (6 000 000) FCFA. Chaque garantie de soumission doit rester valide pour une période de (Quatre‐Vingt Dix) 90 jours à compter de la date limite du dépôt des offres. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. ‐ Lot 1 : sanitaire ; Assurance Maladie du personnel et Evacuation Le Directeur général
S_ARTP_093 - Sélection d'un prestataire pour l'entretien des espaces verts du siège
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes(ARTP) PUBLIÉ LE: 16/07/2025 DATE LIMITE: 22/07/2025 RÉFÉRENCE: S_ARTP_093 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (314) Avis d'attribution ( 442 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_FDCUIC_007 - Service de nettoiement des locaux
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC) PUBLIÉ LE: 16/07/2025 DATE LIMITE: 28/07/2025 RÉFÉRENCE: S_FDCUIC_007 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (314) Avis d'attribution ( 442 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1454 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
C_ANB_010 - Recrutement d'un consultant pour l'élaboration dune stratégie de communication quinquennale de lAu
TYPE: Marchés de services (MS) SECTEUR: Prestations intellectuelles ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: C_ANB_010 ORGANISATION: Autorité Nationale de Biosécurité (ANB) DATE DE PUBLICATION: 16/07/2025 DATE LIMITE: 23/07/2025 MODE DE PASSATION: Demande de Renseignement et de Prix restreinte OBJET: Recrutement d'un consultant pour l'élaboration dune stratégie de communication quinquennale de lAutorité nationale de Biosécurité
T_CSL_027 - Travaux sommaires de réhabilitation de salles de classe et bloc de toilette pour les établissements
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) SECTEUR: Travaux de construction ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: T_CSL_027 ORGANISATION: Commune de Saint-Louis DATE DE PUBLICATION: 16/07/2025 DATE LIMITE: 20/08/2025 MODE DE PASSATION: Appel d'Offres Ouvert OBJET: Travaux sommaires de réhabilitation de salles de classe et bloc de toilette pour les établissements scolaires
S_UNCHK_025 - Déploiement de nouveaux firewall redondants en mode HA pour le renforcement de la sécurité des infrastructure du siège et des ...
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Université numérique Cheikh Hamidou KANE (ex UVS) PUBLIÉ LE: 15/07/2025 DATE LIMITE: 12/08/2025 RÉFÉRENCE: S_UNCHK_025 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (314) Avis d'attribution ( 442 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Avis d'Appel d'offres (AA0) Université numérique Cheikh Hamidou KANE (ex UVS) Avis d'Appel d'Offres n° Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans [NUM_PUB] du [DATE_PUB]. Le Autorité de Régulation des Marchés Publics [dispose | attend] de(s) [BAILLEURS] , afin de financer [insérer le nom du projet ou du programme, budget], et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché Réalisation de l’audit de la passation des marchés de différentes autorités contractantes pour les gestions 2008 et 2009 . Le Autorité de Régulation des Marchés Publics sollicite des offres de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : [insérer un brève description des travaux]. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Autorité de Régulation des Marchés Publics ; [NOM_RESP] et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après de [Saisir l'heure du début et l'heure limite ] . Les exigences en matière de qualifications sont : [insérer la liste des conditions d'ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en formulant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-après contre un paiement non remboursable de . Le document d'Appel d'offres sera adressé par [insérer le mode d'acheminement]. Les offres devront être soumises à au plus tard le . les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à le à . les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de [insérer le montant en CFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible] valable pendant un délai de [indiquer la durée minimum de validité de la garantie] à compter de la date limite de dépôt des offres. les offres devront être valables pendant un délai minimum de [indiquer le délai minimum pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres]. Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
C_ANPEJ_021 - sélection d'un prestataire pour l'évaluation finale du projet SPE 2018 (PRAEJ)
TYPE: Marchés de services (MS) SECTEUR: Mission d'évaluation ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: C_ANPEJ_021 ORGANISATION: Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes(ANPEJ) DATE DE PUBLICATION: 15/07/2025 DATE LIMITE: 24/07/2025 MODE DE PASSATION: Demande de Renseignement et de Prix restreinte OBJET: sélection d'un prestataire pour l'évaluation finale du projet SPE 2018 (PRAEJ)
C_DSP_017 - Recrutement d'un consultant pour la révision de la Stratégie nationale de Protection sociale (SNPS)
TYPE: Marchés de services (MS) SECTEUR: Prestations intellectuelles ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: C_DSP_017 ORGANISATION: Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale DATE DE PUBLICATION: 15/07/2025 DATE LIMITE: 04/08/2025 MODE DE PASSATION: Demande de Renseignement et de Prix restreinte OBJET: Recrutement d'un consultant pour la révision de la Stratégie nationale de Protection sociale (SNPS)
T_DSD_026 - Travaux de réhabilitation du Parc de l'émergence et aménagement de la place des arts du Pole urbain
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) SECTEUR: Travaux de construction ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: T_DSD_026 ORGANISATION: Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose DATE DE PUBLICATION: 15/07/2025 DATE LIMITE: 27/05/2025 MODE DE PASSATION: Appel d'Offres Ouvert OBJET: Travaux de réhabilitation du Parc de l'émergence et aménagement de la place des arts du Pole urbain de Diamniadio
T_DTDP_112 - Travaux de remise aux normes du bâtiment de la Vigie
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) SECTEUR: Travaux de construction ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: T_DTDP_112 ORGANISATION: Port Autonome de Dakar (PAD) DATE DE PUBLICATION: 15/07/2025 DATE LIMITE: 20/08/2025 MODE DE PASSATION: Appel d'Offres Ouvert OBJET: Travaux de remise aux normes du bâtiment de la Vigie
T_FST_001 - Installations de bâtiments lot 1 : Bâtiment administratif (travaux d'installation et d'interconnex
TYPE: Marché à Procedure Simplifiée (MAPS) SECTEUR: Travaux de construction ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: T_FST_001 ORGANISATION: Faculté des Sciences et Techniques DATE DE PUBLICATION: 15/07/2025 DATE LIMITE: 31/07/2025 MODE DE PASSATION: Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte OBJET: Installations de bâtiments lot 1 : Bâtiment administratif (travaux d'installation et d'interconnexion) lot 2 : Bâtiment pédagogique (câblages des bâtiments pédagogiques) lot 3 : Bâtiment (réfection des toilettes)
F_DATl_012/2025 - Fourniture de cordes, de machines à coudre et de ficelles
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) SECTEUR: Fournitures courantes ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: F_DATl_012/2025 ORGANISATION: Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) DATE DE PUBLICATION: 15/07/2025 DATE LIMITE: 20/03/2025 MODE DE PASSATION: Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte OBJET: Fourniture de cordes, de machines à coudre et de ficelles
F_ESEA_002 - Acquisition de matériels et mobilier de bureau en deux (2) lots.
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) SECTEUR: Fournitures courantes ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: F_ESEA_002 ORGANISATION: DATE DE PUBLICATION: 15/07/2025 DATE LIMITE: 29/07/2025 MODE DE PASSATION: Demande de Renseignement et de Prix restreinte OBJET: Acquisition de matériels et mobilier de bureau en deux (2) lots.
F_ESEA_006 - Acquisition de produits d'entretien et de petits matériels et outillages en deux (2) lots.
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) SECTEUR: Fournitures courantes ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: F_ESEA_006 ORGANISATION: DATE DE PUBLICATION: 15/07/2025 DATE LIMITE: 29/07/2025 MODE DE PASSATION: Demande de Renseignement et de Prix restreinte OBJET: Acquisition de produits d'entretien et de petits matériels et outillages en deux (2) lots.
S_SG_180 - Couverture des risques du Port Autonome de Dakar répartie en six (06) lots distincts à travers un marché de clientèle
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Port Autonome de Dakar (PAD) PUBLIÉ LE: 14/07/2025 DATE LIMITE: 14/08/2025 RÉFÉRENCE: S_SG_180 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (315) Avis d'attribution ( 442 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Port Autonome de Dakar ================== Avis d’Appel d’Offres N°S_SG_ 180 Cas sans pré qualification ================== MARCHE DE CLIENTELE POUR LA COUVERTURE DES RISQUES DU PORT AUTONOME DE DAKAR EN SIX (06) LOTS DISTINCTS 1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal « Le Soleil » n°16380 du 09 janvier 2025 et publié dans le Portail des Marchés publics du Sénégal ainsi que le site du Port Autonome de Dakar :www.portdakar.sn 2. Le Port Autonome de Dakar a obtenu, dans le cadre de son budget de fonctionnement 2025 des fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif aux services de couverture des risques du Port Autonome de Dakar en six (06) lots distincts à travers un marché de clientèle. 3. Le Port Autonome de Dakar sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises aux services de couverture des risques du Port Autonome de Dakar répartie en six (06) lots distincts à travers un marché de clientèle. Ces lots sont les suivants : o risque lot 1 : Individuel Accident ; o risque lot 2 : Globales Dommages ; o risque lot 3: Corps de Chaloupes et Responsabilité Civile Propriétaire de chaloupes ; o risque Lot 4 :Corps de Navires et Responsabilité Civile Propriétaire navires de Mer ; o risque lot 5 : Responsabilité Civile Chef D’Entreprise ; o risque lot 6 : Flotte Automobile. 4. La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini dans le décret n°2022 -2295- du 28 décembre 2022 portant Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable du Marché ( Le Secrétaire Général) Tél. : 33 849 45 45/ poste 4128 et par courriel : cpm@portdakar.sn et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Passation des Marchés du Port Autonome de Dakar – Direction générale 21, boulevard de la Libération au 1er étage (couloir gauche) bureau n° 1D5 tél. : 33 849 45 45 poste 41-57, , les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : • Lundi au Jeudi : de 7 heures 30 à 13 heures 30 et de 14h à 16h30 mn ; • Vendredi : de 7 heures 30 à 13 heures 30mn 6. Les exigences en matière de qualification sont : avoir réalisé, pour chaque branche d’assurance objet du présent appel d’offres, un chiffre d’affaires moyen annuel durant les trois dernières années( 2022, 2023, 2024) égal au moins à : o risque lot 1 : Individuel Accident, trente millions (30 000 000) FCFA ; o risque lot 2 : Globales Dommages, trente millions (30 000 000) FCFA ; o risque lot 3 : Corps de Chaloupes et Responsabilité Civile Propriétaires de chaloupes, quarante millions (40 000 000) FCFA ; o risque lot 4 : Corps de Navires et Responsabilités Civile Propriétaire navires de Mer, soixante-dix millions (70 000 000) FCFA ; o risque lot 5: Responsabilité Civile Chef d’Entreprise, vingt millions (20 000 000) FCFA ; o risque lot 6 : Flotte automobile, cent cinq millions (105 000 000) FCFA. attestés par les états financiers certifiés par un expert ou cabinet d’expertise comptable agréé par l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agrées du Sénégal (ONECCA) ou organismes assimilés. Ou s’il s’agit d’une entreprise communautaire des états financiers certifiés par un comptable ou un commissaire aux comptes agrée par un organe habilité de son pays d’origine. Ces états financiers devront refléter une situation financière équilibrée du candidat et fournis pour les trois (03) derniers exercices (2022, 2023 et 2024) ; avoir exécuté avec satisfaction au moins un (01) contrat d’assurance dont la prime annuelle moyenne est supérieure ou égale à : o risque lot 1 : douze millions (12 000 000) FCFA ; o risque lot 2 : douze millions (12 000 000) FCFA ; o risque lot 3: quinze millions (15 000 000) FCFA ; o risque lot 4 : trente-cinq millions (35 000 000) FCFA ; o risque lot 5: dix millions (10 000 000) FCFA . o risque lot 6 : soixante millions (60 000 000) FCFA Ces contrats devront être justifiés par des attestations de services faits dûment signés délivrée par les clients concernés par ces marchés sur les trois (3) derniers exercices (2022, 2023, 2024). Pour l’individuel accident (lot 1), le contrat d’assurance doit concerner une population d’au moins mille (1000) personnes au cours des trois dernières années (2022, 2023, 2024). Pour le lot 2 Globales Dommages, Justifier d’une expérience de gestion de contrats de valeur supérieure ou égale à trente milliards (30 000 000 000) F CFA. o Fournir une attestation de services faits délivrée par les clients concernés par ces marchés sur les trois (3) derniers exercices (2022, 2023 2024). Pour le lot 6 Automobile, justifier d’une expérience de gestion de contrats de flotte automobile couvrant au minimum 200 véhicules. o fournir une attestation de services faits délivrée par les clients concernés par ces marchés sur les trois (3) derniers exercices (2022, 2023, 2024). produire une copie de l’agrément du ministère en charge des Assurances autorisant le soumissionnaire à pratiquer les opérations d’assurance pour les risques faisant l’objet du présent appel d’offres disposer de fonds propres suffisants et conformes à la règlementation en vigueur (article 337-1 et suivants du code CIMA) au moment de l’appel d’offres ; justifier d’une couverture des engagements réglementés et d’une marge de solvabilité suffisantes au regard du code CIMA attestées par les états financiers et statistiques des trois (3) derniers exercices (2022 ,2023 et 2024) certifiés par le commissaire aux comptes et précédents l’appel d’offres ; produire, pour l’exercice 2024, un certificat de solvabilité délivré par la Direction des Assurances du ministère en charge des assurances ; justifier d’une couverture de réassurance à 100% pour les risques objets des lots 2, 3, 4 et 5 à assurer en produisant les attestations de couverture par exercice des différents réassureurs Voir le dossier d’appel d’offres pour les informations détaillées. 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en s’adressant à la Caisse Centrale de la Direction Financière et Comptable (DFC), sise à l’immeuble Ex-COSEC, rue des Messageries, zone sud du Port, contre un paiement non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) : lundi- Jeudi : 7 heures 30 à 13 heures et 13 heures à 16 heures 30 ; Vendredi : 7 heures 30 à 13 heures 30 NB. La méthode de paiement sera en espèces. NB. Un exemplaire du Dossier d’Appel d’Offres sera disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent. 8. Les offres seront remises au plus tard le 14 AOUT 2025 à 09h 30 mm à la salle du Conseil d’Administration de la Direction Générale du Port, 1er étage sise au 21, boulevard de la Libération où les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le même jour et à la même heure à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. la garantie de soumission n’est pas exigée pour aucun lot. Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres, pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres. LE DIRECTEUR GENERAL Waly Diouf BODIANG Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_CROUS_002 - réparation véhicules(tôlerie, peinture, fourniture et pose de moteur, etc)
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Restreint (AAR) ORGANISATION: Centre Régional des Oeuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) PUBLIÉ LE: 14/07/2025 DATE LIMITE: 24/07/2025 RÉFÉRENCE: S_CROUS_002 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (314) Avis d'attribution ( 442 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Prestation de services Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
S_PRC_322 - Sélection d'un prestataire la prise en charge de l'atelier sur la comptabilité des matières au profit des agents du METE
TYPE: Avis d'Appel d'Offres Ouvert (AAO) ORGANISATION: Ministère de l’environnement et de la transition écologique (METE) PUBLIÉ LE: 14/07/2025 DATE LIMITE: 22/07/2025 RÉFÉRENCE: S_PRC_322 CONTENU: CONSULTATIONS 2026 Plans de passations (783) Avis généraux ( 204 ) Appels d'offres (314) Avis d'attribution ( 442 ) Ententes directes ( 0 ) Arrêtés de résiliation ( 0 ) Contentieux( 0 ) Résolutions( 0 ) Saisines DCMP ( 1453 ) RECHERCHER UN AVIS Recheche avancée ALERTES Soyez automatiquement alerté. LISTE ROUGE Cliquez ici pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics DÉNONCIATIONS Cliquez ici pour faire une dénonciation anonyme STATISTIQUES Cliquez ici pour consulter les statistiques Accueil Voir les avis Secteurs d'activités > Consultation Toutes les catégories Agriculture & Produits Alimentaires Texte de l'avis d'appel d'offres Copyright © 2026 Portail des marchés publics du Sénégal Propriété de la République du Sénégal
F_ofor_013 - Acquisition de supports de communication
TYPE: Avis général SECTEUR: Fournitures diverses ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: F_ofor_013 ORGANISATION: Office de Forages Ruraux (OFOR) DATE DE PUBLICATION: 14/07/2025 DATE LIMITE: 23/07/2025 MODE DE PASSATION: Demande de Renseignement et de Prix restreinte OBJET: Acquisition de supports de communication
F_KMB_002 - achat de fournitures scolaires
TYPE: Appel d'Offres sur Qualifications (AOQ) SECTEUR: Fournitures courantes ANNÉE: 2025 RÉFÉRENCE: F_KMB_002 ORGANISATION: Commune de Kamb DATE DE PUBLICATION: 14/07/2025 DATE LIMITE: 06/08/2025 MODE DE PASSATION: Demande de Renseignement et de Prix restreinte OBJET: achat de fournitures scolaires